Contact Inscription gratuite
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 75  (Paris) Date de parution : 04/11/2011 Date de péremption : 07/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 214A N° annonce (BOAMP) 50

Mise en conformité du système de sécurité incendie situé au centre administratif de la dsti à Paris 

0104-->
BOMP A/0214-50Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Paris.
Correspondant : M. Hannoyer Marc, Chef de la SABF, 100 rue Réaumur 28 quai des Célestins, 75002 Paris, tél. : 01-42-76-76-40, télécopieur : 01-42-76-76-35, courriel : farid.marhyoum@paris.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://m13.paris.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Bâtiment.

Objet du marché : marché de travaux relatif à la mise en conformité du Système de Sécurité Incendie situé au centre administratif de la DSTI 227 rue de Bercy 75012 Paris. Il est prévu des travaux d'installation de chantier; de dépose des installations existantes; fournitures poses et raccordements des équipements terminaux (détecteurs, déclencheurs, sirènes...) ; de reprise de cablages et d'études d'exécution et essai.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

Lieu d'exécution : dsti Centre Administratif 227 rue de Bercy, 75012 Paris.

Code NUTS : FR101.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
marché de travaux relatif à la mise en conformité du Système de Sécurité Incendie situé au centre administratif de la DSTI 227 rue de Bercy 75012 Paris
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché non fractionné et ne faisant pas l'objet d'un découpage de prestation en lots techniques.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er février 2012.

Cautionnement et garanties exigés : avance et retenue de garantie dans les conditions prévues au contrat.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement par emprunt sur le Budget d'investissement de la Ville de Paris - paiement direct - prix global et forfaitaire, actualisable. Acomptes mensuels.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les opérateurs économiques peuvent se porter candidats individuellement ou sous forme de groupement conjoint. (art 1.5 du Règlement de Consultation).

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : le candidat individuel ou le groupement devra obligatoirement produire la Dc1 dans sa version mise à jour dûment remplie, datée et signée et le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra produire également la Dc2 renseignée dans ses rubriques a, b, c, d et E.

Capacité économique et financière - références requises : le candidat individuel ou chaque membre du groupement devra(ont) produire la Dc2 renseignée en rubrique D en précisant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : le candidat devra fournir une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ainsi qu'une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marché de même nature
le candidat présentera également une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Le candidat devra produire également ses certificats de qualifications professionnelles. Qualibat, Qualifelec ou équivalent. Le candidat devra être détenteur de l'agrément APSAD "Installateur et mainteneur de système d'extinction automatique à gaz".

Marché réservé : non.

Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : oui.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 7 décembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2011V21023520.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation des entreprises peut être consulté et téléchargé à partir de l'adresse https://m13.paris.fr/. Les candidats seront invités à répondre par voie électronique à cette même adresse dans les conditions fixées dans le dossier de consultation des entreprises. Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il doit les mentionner dans son formulaire Dc2 (rubrique E) et produire, pour chacun d'eux, les mêmes documents et informations que ceux qui sont exigés de lui pour justifier de ses capacités, ainsi qu'un engagement écrit de chacun d'eux justifiant qu'il dispose de leurs capacités pour l'exécution des prestations.

Date limite d'obtention : 7 décembre 2011, à 12 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : voir article 6 du Règlement de Consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 novembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Ville de Paris- Direction du Patrimoine et de l'Architecture.
Correspondant : Mme MAGANIA Hélène bureau des Affaires Juridiques et des Marchés / Bureau du rez-de-chaussée - de 9h à 12 heures et de 13 heures à 16h 98, quai de la Râpée, 75012 Paris, tél. : 01-43-47-82-27, télécopieur : 01-43-47-81-25, courriel : helene.magania@paris.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Ville de Paris- Direction du Patrimoine et de l'Architecture.
Correspondant : M. Kherbache Zaher section d'architecture des Bâtiments Fonctionnels 100 rue Réaumur, 75002 Paris, tél. : 01-42-76-76-74, télécopieur : 01-42-76-76-35, courriel : zaher.kherbache@paris.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Paris- Direction du Patrimoine et de l'Architecture.
Correspondant : M. Kherbache Zaher section d'architecture des Bâtiments Fonctionnels 100 rue Réaumur, 75002 Paris, tél. : 01-42-76-76-74, télécopieur : 01-42-76-76-35, courriel : zaher.kherbache@paris.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Paris- Direction du Patrimoine et de l'Architecture.
Correspondant : Mme MAGANIA Hélène bureau des Affaires Juridiques et des Marchés / Bureau du rez-de-chaussée - de 9h à 12 heures et de 13 heures à 16h
98, quai de la Râpée, 75012 Paris, tél. : 01-43-47-82-27, télécopieur : 01-43-47-81-25, courriel : helene.magania@paris.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Paris- Direction du Patrimoine et de l'Architecture.
Correspondant : Mme MAGANIA Hélène bureau des Affaires Juridiques et des Marchés / Bureau du rez-de-chaussée - de 9h à 12 heures et de 13 heures à 16h 98, quai de la Râpée, 75012 Paris, tél. : 01-43-47-82-27, télécopieur : 01-43-47-81-25, courriel : helene.magania@paris.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : voir les articles L. 551-1 à 23 du code de justice administrative.

Mots déscripteurs
Alarme
Câblage
Electricité
Sécurité incendie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR