Contact Inscription gratuite
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 973  (Guyane) Date de parution : 26/09/2011 Date de péremption : 14/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 219772

mission d'assistance technique pour la réhabilitation de l'unité de carburant détaxé du vieux port de cayenne à Cayenne Cedex 

Avis de marché

Département de publication : 973
Annonce No 11-219772
Services

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Région Guyane.
 Correspondant : pôle marchés Publics-Dsp, cité Administrative Régionale 4179 route de Montabo B.P. 7025, 97307 Cayenne Cedex, tél. : 05-94-27-11-63, télécopieur : 05-94-27-11-57, courriel : smp@cr-guyane.fr, adresse internet : http://www.cr-guyane.fr .

Objet du marché : 
mission d'assistance technique pour la réhabilitation de l'unité de carburant détaxé du Vieux Port de Cayenne.

Lieu d'exécution : 
cayenne.

Caractéristiques principales : 

prestation d'assistance technique pour la mise aux normes de la station d'essence sur le site dit de " La Codepeg " à Cayenne - département de la Guyane

Cette intervention sera réalisée en deux phases :
Phase 1 - fourniture et pose d'une station mobile en container.
Phase 2 - neutralisation de l'actuelle station enterrée (dépose de la toiture et des clôtures), neutralisation des deux cuves enterrées, dépollution du site.

Travaux réalisés par la Région Guyane, maître de l'ouvrage délégué, agissant au nom et pour le compte de la Ville de Cayenne, Maître de l'ouvrage.

La mission se décline en 4 phases :
Phase 1 - assistance pour l'obtention de l'autorisation de travaux, la déclaration des installations classées pour la protection de l'environnement (Icpe), et toutes autres autorisations administratives
Phase 2 - assistance pour la passation des contrats de travaux - elaboration du Dossier de consultation des entreprises.
Phase 3 - direction de l'exécution des travaux
Phase 4 - assistance aux opérations de réception

Durée du marché ou délai d'exécution : 
3 mois à compter de la notification du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
opération financée par la Région Guyane
Le paiement s'effectue dans un délai maximum de trente jours, conformément au décret no2008-1355 du 19 décembre 2008, comptés à partir de la date de réception de la facture.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - capacités professionnelles, référence, moyens du candidat, méthodologie appréciées au vu du mémoire technique à fournir : 40 %;
     - durée de la prestation : 30 %;
     - prix de la prestation : 30 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
14 octobre 2011, à 12 heures.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : 
justification à produire par le candidat :
Le candidat retenu devra fournir les justificatifs suivants :
-Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
-Les certificats ou attestations délivrés par les organismes et administrations compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales au 31 décembre 2010 ou DC 7
-Les déclarations sur l'honneur requises aux articles 43 et 44 du code des marchés publics.



Pouvoir Adjudicateur : Région Guyane Maître de l'ouvrage délégué, agissant au nom et pour le compte de la Ville de Cayenne, Maître de l'ouvrage.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

les offres doivent être transmises sous pli cacheté portant l'intitulé du marché ainsi que la mention "Ne pas ouvrir " au plus tard le : vendredi 14 octobre 2011 avant 12 heures par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité, ou remis au service marchés publics contre récépissé à l'adresse suivante :

region guyane
Cité Administrative Régionale
Service Marchés Publics
4179, route de Montabo - B.P. 7025
97307 Cayenne Cedex -Guyane Française

Les offres pourront aussi être déposées sous forme électronique sur le site de la Région à l'adresse suivante : http://www.cr-guyane.fr rubrique marchés publics.

Adresse à laquelle les dossiers de consultation des entreprises ainsi que les renseignements d'ordre administratifs et ou technique peuvent être obtenus :

region guyane
Cité Administrative Régionale
Service marchés publics
4179, route de Montabo - B.P. 7025
97307 Cayenne Cedex -Guyane Française
smp@cr-guyane.fr

Ou sur le site de la Région Guyane à l'adresse suivante : www.cr-guyane.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
26 septembre 2011.

Mots déscripteurs
Assistance technique

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
74Services fournis principalement aux entreprises
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR