probléme d'affichage :
apuyé sur ctrl + f5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 92  (Hauts-de-Seine) Date de parution : 11/10/2011 Date de péremption : 04/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 231942

Mission d'OPC dans le cadre du réaménagement et ravalement du bâtiment "la Grange cour d'Honneur". 

Avis de marché

Département de publication : 92
Annonce No 11-231942
Services

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Conseil Général des Hauts-de-Seine.
 Correspondant : Mlle JEAN Sherline, Conseil général des Hauts-De Seine, 2-16 boulevard Soufflot, 92015 Nanterre Cedex, tél. : 01-41-91-46-47, courriel : shjean@cg92.fr.

Objet du marché : 
mission d'ordonnancement, de Pilotage et de Coordination dans le cadre du réaménagement et ravalement du bâtiment de la "Grange cour d'honneur" du Haras de Jardy à Marnes-La-Coquette.

Caractéristiques principales : 

le projet concerne le ravalement et le réaménagement du bâtiment dit " de la grange cour d'honneur " du domaine du haras de Jardy à Marnes la coquette. Ce bâtiment est actuellement constitué de quatre corps de bâtiments juxtaposés :
- " l'accueil " : Bâtiment de type R+2 comportant un accueil, deux logements et une cave.(ceux-ci restant occupés pendant les travaux)
- " La grange " : bâtiment de stockage.
- " La graineterie " : bâtiment de type R+3 comportant une zone de stockage des granulats pour les chevaux et deux greniers.
- " Les Boxes " : bâtiment de logement pour les chevaux. (Ceux-Ci restant occupés pendant les travaux)
l'objectif du projet est de rénover l'ensemble des façades du bâtiment et de créer à l'intérieur de celui-ci :
- une infirmerie/salle de soin pour les chevaux.
- une zone de stockage pour le matériel du centre équestre.
- des sanitaires, des vestiaires et une zone d'entreposage pour les cavaliers du domaine.
- une salle polyvalente permettant d'organiser des formations et de recevoir le PC presse lors des manifestations organisées sur le domaine.
- une graineterie.
pendant toute la durée de l'opération, les logements et les boxes à chevaux devront rester en activité. Liste et rôles des intervenants de l'opération :
- architecte mandataire : M. Manuel r.da costa - bureau de contrôle technique : SOCOTEC- coordinateur SPS : ccr btp/co Pilote 45. Il a été confié au coordinateur SPS une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé deuxième catégorie

Refus des variantes
.

Durée du marché ou délai d'exécution : 
25 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 
1.e.r janvier 2012.

Cautionnement et garanties exigés : 
aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : - en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - en qualité de membres de plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 


Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 

     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner;
     - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
     - Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail);
     - Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 

     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
     - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
     - Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
     - S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre;
     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 

     - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus;
     - Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays;
     - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Autres renseignements demandés : 

     - Autres renseignements demandés : les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier: OPQIBI- 0302 Planification - coordination (O.P.C) d'exécution complexe. OPQIBI - 0304 Planification coordination d'ensemble. Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - temps passé : 50 %;
     - prix : 30 %;
     - valeur technique : 20 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
4 novembre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
DCEB-11028.

Renseignements complémentaires : 
i/ criteres de jugement des candidature :
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont les garanties et capacités professionnelles, techniques et financières.
ii/ criteres de jugement des offres :
I/ Temps passé : 50 points. La notation du temps passé, toujours exprimé en heures, consiste à donner une note entre 0 et 50 points.
pour chaque phase, la note maximale est accordée aux candidats ayant proposé un nombre d'heures supérieur ou égal à l'estimation du maître de l'ouvrage. Pour les candidats ayant proposé un temps passé situé entre l'estimation du maître d'ouvrage et la moitié de l'estimation du maître d'ouvrage, une note proportionnelle à l'écart constaté entre l'administration et leur proposition leur sera attribuée. Enfin, les candidats ayant proposé un temps passé inférieur à la moitié de l'estimation du maître de l'ouvrage, recevront la note minimum de zéro (0). Ii/ Prix : 30 points. En ce qui concerne le prix, la notation consistera à donner une note de la manière suivante : l'offre la moins disante obtiendra la note maximum de 30 points. L'affectation des autres points s'effectue par application d'une formule mathématique tenant compte de la différence des offres avec la note maximum proportionnelle à l'écart avec le prix minimum pondéré par des coefficients prédéterminés. Iii/ Valeur technique : 20 points. A / La composition et l'organisation du pilote pour la durée de l'opération : 4 points. -Le nom, la qualification, l'ancienneté dans la société et l'expérience du référent du maître de l'ouvrage pendant l'opération : 2 points-description des moyens mis en place pour assurer le suivi de l'opération : 2 points. B/ Note méthodologique : 16 points-description des méthodes mis en place pour assurer le respect des délais et la coordination entre les lots : 4 points-description de l'organisation interne de la société pour permettre de limiter les risques de dérapage de l'opération : 4 points-description des moyens mis en place pour assurer le suivi des documents et des avis transmis par les différents intervenants du chantier : 4 points-description des mesures prises pour limiter les retards des entreprises lors de l'opération : 4 points.l'attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera immédiatement écartée.
iii/ NEGOCIATIONS:
L'Attention des concurrents est attirée sur le fait que la présente consultation ne fera l'objet d'aucune négociation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
11 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Conseil général des Hauts-de-Seine.

 Correspondant : 
Mme BOSCHI Vanina, 2-16 bd soufflot, 92015 Nanterre Cedex, tél. : 01-41-91-27-30, télécopieur : 01-41-91-29-30, courriel : vbochi@cg92.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : 
Conseil général des Hauts-de-Seine.

 Correspondant : 
M. Le blay Sébastien, 2-16 boulevard Soufflot, 92015 Nanterre, courriel : sleblay@cg92.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : 
Conseil général des Hauts-de-Seine.

 Correspondant : 
Mlle JEAN Sherline, 2-16 boulevard Soufflot, 92015 Nanterre Cedex, tél. : 01-41-91-26-47, télécopieur : 01-47-29-40-70, courriel : sjean@cg92.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
.
, adresse internet : https://marches-publics.hauts-de-seine.net/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=122&orgAcronyme=cg92 .

Mots déscripteurs
Ravalement

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
75Services d'administration publique
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR