Contact Inscription gratuite Demande d'information
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 72  (Sarthe) Date de parution : 26/05/2009 Date de péremption : 23/06/2009
Annee : 2009 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 115997

Modernisation des salles de restauration et de laverie et création des sanitaires au Collèges G. Goussault à Vibraye 

Avis de marché

Département de publication : 72
Annonce No 09-115997
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Conseil Général de la Sarthe.
 Correspondant :  le président, hôtel du département, Place Aristide Briand, 72072 Le Mans, adresse internet : http://www.cg72.fr .

Objet du marché : 
modernisation des salles de restauration et de laverie et création des sanitaires au Collèges G. Goussault à Vibraye.

Caractéristiques principales : 

l'opération de travaux est allotie, la consultation porte sur 12 lots qui seront traités par marchés séparés. Seuls 3 lots font l'objet de la présente consultation, ces lots ayant été déclarés infructueux
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 
.
3 mois à compter de l'ordre de service

Cautionnement et garanties exigés : 
une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
paiement par virement à 40 jours, sur fonds propres.
versement d'une avance.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
le marché sera conclu : soit avec un prestataire unique, soit avec des prestataires groupés solidaires, soit avec des prestataires groupés conjoints.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 


Autres renseignements demandés : 

     - Criteres de selection des candidatures : Seront admis les candidats qui présenteront les garanties professionnelles et financières suffisantes ainsi que les pièces visées ci-dessous;
     - Situation juridique - références requises : Voir le règlement de la consultation. Il peut être utilisé les modèles DC 4, Dc5 et DC 6 à jour;
     - Capacité économique et financière - références requises : Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se réfère le(s) marché(s), réalisés au cours des trois derniers exercices;
     - Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - une liste de références significatives de moins de trois ans dans des travaux de même nature attestant de la compétence du candidat à réaliser les prestations du marché, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé - une liste des moyens humains et matériels dont le candidat dispose.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - la valeur des prestations (voir détail dans le règlement de la consultation) : 60 %;
     - le prix des prestations (voir détail dans le réglement de la consultation) : 40 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
23 juin 2009, à 11 h 30.

Délai minimum de validité des offres : 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
09at-Cp-0327-A.

Renseignements complémentaires : 
avis intégral avec accès au dossier et au guichet de dépôt : http://www.cg72.fr
Type de marché de Travaux : Execution
Acception des variantes : Oui
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'ile-gloriette, B.P. 24111
44041 Nantes
Tél : 0240994600 télécopieur : 0240994658
mel : greffe.ta-nantes@juradm.fr
organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif inter-régional du règlement amiable des litiges, 8 rue Chateaubriand
44000 Nantes
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : - référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat, devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif (article L.551-1 du Code de Justice Administrative);
- référé-suspension avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat, devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif (article L.521-1 du Code de Justice Administrative);
- recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaqué (article R.421-1 du Code de Justice Administrative);
- recours en indemnisation (article R.421-3 du Code de Justice Administrative);
- recours de pleine juridiction formé contre la validité du contrat ou certaines de ses clauses qui en sont divisibles dans le délai de deux mois à compter de la parution de l'avis d'attribution (Ce, ass. 16 juillet 2007, no291545, Sté Tropic travaux signalisation).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
26 mai 2009.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Conseil général de la Sarthe : Service de la Commande Publique.
 hôtel du Département Cedex 9, 72072 Le Mans, tél. : 02-43-54-72-65, télécopieur : 02-43-54-72-75.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : 
Conseil général de la Sarthe : Mme Drouineau.
 place des Comtes du Maine Cedex 9, 72072 Le Mans, tél. : 02-43-54-74-87.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : 
Conseil général de la Sarthe : Service de la Commande Publique.
 hôtel du Département Cedex 9, 72072 Le Mans, tél. : 02-43-54-72-65, télécopieur : 02-43-54-72-75.

Renseignements relatifs aux lots : 
 Lot4. - Menuiseries intérieures bois
 Lot7. - Faux plafonds
 Lot11. - Plomberie

Mots déscripteurs
Menuiserie
Plomberie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR