Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 31  (Haute-Garonne) Date de parution : 06/10/2011 Date de péremption : 02/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 194A N° annonce (BOAMP) 51

modification de l'alimentation principale électrique du bâtiment 3r1 de l'université paul sabatier à Toulouse 

1206-->
BOMP A/0194-51Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université Paul Sabatier.
Correspondant : Mme PAUT Catherine, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 9, tél. : 05-61-55-65-43, courriel : service-marches@adm.ups-tlse.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Education.

Objet du marché : modification de l'alimentation principale électrique du bâtiment 3r1 de l'université Paul Sabatier.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45311000.

Lieu d'exécution : 118, route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 9.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie dont le taux est fixé à 5 % sera appliquée sur chaque acompte ; elle couvrira la bonne exécution des travaux et toutes les sommes dont les entreprises seraient reconnues débitrices au titre du marché.
En ce qui concerne les SCOP et les artisans (justifiant de leur inscription à la Chambre de Métiers), il ne leur sera pas appliqué de retenue de garantie.
La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande ou une caution bancaire. Cette garantie devra être constituée en totalité et fournie au maître de l'ouvrage dans les meilleurs délais.
une avance pourra être versée dans les conditions réglementaires, en application de l'article 87 du Code des Marchés Publics.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : les crédits proviennent du budget de l'université. Paiement des factures à 30 jours.
Décret n° 2008-408 du 28 avril 2008.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint ou solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : ceux énoncés dans le règlement de la consultation.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : moyens mis en oeuvre, 10 %; organisation spécifique du chantier,20 %; respect du calendrier prévisionnel,15 %;documentation et fiches techniques,10 %; visite du chantier,5 %. : 60 % ;
- prix : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 novembre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 11TV018XX.

Renseignements complémentaires : afin de prendre connaissance de la situation du chantier et des lieux où sont prévus les travaux, de se rendre compte des ouvrages existants, de leur nature, de leurs dimensions et sections, de l'importance, de la nature et des conditions de réalisation des travaux, la visite du site est vivement conseillée.
Une visite du site est organisée le JEUDI 20 OCTOBRE 2011 à 14 heures.
Rendez-vous sur le site : devant le poste de transformation A7 (voir plan de masse).
Une attestation de visite sera signée lors de la visite.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : envoi des offres soit sous forme dématérialisée soit sous pli cacheté.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Université Paul Sabatier.
division de l'achat public 118, route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 9, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2010_XSGHbYnknS.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Université Paul Sabatier
Division de l'Achat Public.
Correspondant : Mme Michèle SEGAFREDO 118 route de narbonne, 31062 Toulouse Cedex 9, tél. : 05-61-55-81-95, télécopieur : 05-61-55-65-92, courriel : service-marches@adm.ups-tlse.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Université Paul Sabatier.
division de l'achat public 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 9, tél. : 05-61-55-81-95, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_LHQb1qdplw.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse 68, rue Raymond iv B.P. 7007, 31068 Toulouse Cedex 7, tél. : 05-62-73-57-57, télécopieur : 05-62-73-57-40.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif de règlement amiable 4b esplanade Charles de Gaulle, 33077 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-90-65-30, télécopieur : 05-56-90-65-00.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 lot 1 Gros oeuvre.
Lot 1 Gros oeuvre. Ce lot est assorti de 2 tranches conditionnelles: TC 1 : Tranchée entre les bâtiments 3r1 et 3sc ; TC 2 : Création d'un caniveau dans la pièce 030 du 3r1.

Informations complémentaires : le délai d'exécution des travaux est de 6 semaines, à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.
Ce délai comprend la période de préparation des travaux de 1 semaine.

C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Lot(s) 2 lot 2 électricité.
Lot 2 électricité.
Ce lot est assortit d'une tranche conditionnelle : location du groupe électrogène.

Informations complémentaires : le délai d'exécution des travaux est de 6 semaines, à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.
Ce délai comprend la période de préparation des travaux de 1 semaine.

C.P.V. - Objet principal : 45311000.

Mots déscripteurs
Câblage
Electricité

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR