Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 72  (Sarthe) Date de parution : 11/10/2011 Date de péremption : 31/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 197A N° annonce (BOAMP) 40

Modification des bretelles d'entrée et de sortie de l'échangeur des routes départementales dans le cadre du doublement de la rocade au Mans 

1211-->
BOMP A/0197-40Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : conseil général de la Sarthe.
Correspondant : le président, hôtel du département, Place Aristide Briand, 72072 Le Mans, adresse internet : http://www.cg72.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.cg72.fr/marchespublics.asp.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : modification des bretelles d'entrée et de sortie de l'échangeur des Rd313 et Rd338 dans le cadre du doublement de la rocade du Mans - commune du Mans Dce 5 - aménagements paysagers.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45112710.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux comprennent 3 phases techniques :
- phase 1 : préparation des sols - paillages - tous travaux préalables;
- phase 2 : travaux de plantation;
- phase 3 : période de garantie et d'entretien
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : plantations et accessoires :
- installation de chantier, Signalisation temporaire de chantier
- nettoyage de l'ensemble du chantier avant travaux ;
- implantation piquetage des différents massifs et talus ;
- préparation des sols : 4 110 mètres carrés ;
- apport de terre végétale : 121 m3 ;
- apport de compost 100 % végétal : 2 450 kg ;
- fourniture et pose de paillage feutre 100 % biodégradable : 2 700 mètres carrés ;
- fourniture et pose de paillage film 100 % biodégradable : 1 060 ml ;
- reprise sur stock et mise en place de broyat de bois : 59 m3 ;
- réalisation de plessis linéaires sur talus : 168 ml ;
- fourniture et plantation d'arbres et baliveaux : 48 unités ;
- fourniture et plantation de jeunes plants et vivaces : 5 777 unités.
Entretien - garantie :
- entretien, Arrosage et Garantie : 2 ans.
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement par virement à 30 jours.
Versement d'une avance.
Les travaux de ce marché sont financés à :
- 50 % par le Département de la Sarthe ;
- 50 % par Le Mans Métropole.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché sera conclu : soit avec un prestataire unique, soit avec des prestataires groupés solidaires.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : voir le règlement de la consultation. Peuvent être utilisés les modèles Dc1 et Dc2 à jour.

Capacité économique et financière - références requises : * Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se réfère le(s) marché(s), réalisés au cours des 3 derniers exercices ;.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : * La présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé ;.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- la valeur technique(voir le détail dans le règlement de consultation) : 50 % ;
- le prix des prestations (voir détail dans le règlement de la consultation) : 40 % ;
- performance environnementale (voir le détail dans le règlement de la consultation) : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 31 octobre 2011, à 11 h 30.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 11at-Cp-0927-J.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.cg72.fr/marchespublics.asp
Délai d'exécution : Le délai global du marché " Aménagements paysagers " est de 2 ans et 3 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer l'exécution de la phase technique 1.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : conseil général de la Sarthe : Service Commande et Achats Publics.
hôtel du Département Cedex 9, 72072 Le Mans, tél. : 02-43-54-72-65, télécopieur : 02-43-54-72-75.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : conseil général de la Sarthe : Bureau des Etudes Routières.
service Ingénierie Routière, 6 avenue Mendès France Cedex 9, 72072 Le Mans, tél. : 02-43-54-72-49.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : conseil général de la Sarthe : Service Commande et Achats Publics.
hôtel du Département Cedex 9, 72072 Le Mans, tél. : 02-43-54-72-65, télécopieur : 02-43-54-72-75.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : conseil général de la Sarthe : Service Commande et Achats Publics.
hôtel du Département Cedex 9, 72072 Le Mans, tél. : 02-43-54-72-65, télécopieur : 02-43-54-72-75.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6, allée de l'ile-gloriette B.P. 24111, 44041 Nantes, tél. : 02-40-99-46-00, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, télécopieur : 02-40-99-46-58.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif inter-régional du règlement amiable des litiges 8 rue Chateaubriand, 44000 Nantes.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : - référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat, devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif (article L. 551-1 du Code de Justice Administrative);
- référé-suspension avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat, devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif (article L. 521-1 du Code de Justice Administrative);
- référé contractuel devant le tribunal administratif dans un délai de 30 jours calendaires à compter du lendemain du jour de publication de l'avis d'attribution (article R551-7 du Code de Justice Administrative);
- recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaqué (article R.421-1 du Code de Justice Administrative);
- recours en indemnisation (article R.421-3 du Code de Justice Administrative);
- recours de pleine juridiction formé contre la validité du contrat ou certaines de ses clauses qui en sont divisibles dans le délai de deux mois à compter de la parution de l'avis d'attribution (Ce, ass. 16 juillet 2007, n°291545, Sté Tropic travaux signalisation).

Mots déscripteurs
Espaces verts
Voirie et réseaux divers

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
1Produits de la culture et de l'élevage
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR