Contact Inscription gratuite
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 76  (Seine-Maritime) Date de parution : 27/10/2011 Date de péremption : 18/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 209A N° annonce (BOAMP) 121

Modification de façades du centre de formation du HAC au Havre 

1227-->
BOMP A/0209-121Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville du Havre.
Correspondant : direction des bâtiments, 68, rue Gustave Flaubert, B.P. 51, 76084 Le Havre Cedex, tél. : 02-35-19-60-63, télécopieur : 02-35-19-60-61, courriel : marches-batiments@lehavre.fr, adresse internet : http://www.lehavre.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.mpe276.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : modification de façades du centre de formation du HAC.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45262660
Objets supplémentaires : 45421000, 45442100.

Lieu d'exécution : le Havre.

Code NUTS : FR232.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Options : descriptions concernant les achats complémentaires :
- il n'y a pas d'option technique ;
- il pourra être pris au cours de l'exécution du marché des avenants et il pourra être fait appel aux marchés complémentaires ;
- les prestations font l'objet de 2 tranches définies comme suit ;
- tranche ferme: modification de la façade est ;
- tranche conditionnelle: modification de la façade ouest ;
- les prestations seront exécutées à compter de l'ordre de service de démarrage.

Le délai d'exécution de la tranche ferme est de 72 jours dont 30 jours obligatoires pour le dépôt du plan de retrait amiante à l'inspection du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'opp BTP (article R4412-123 du Code du Travail).

Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle est le suivant : 72 jours dont 30 jours obligatoires pour le dépôt du plan de retrait amiante à l'inspection du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'opp BTP (article R4412-123 du Code du Travail).

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
- le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours, articles 86 à 111 du Code des Marchés Publics ;
- la dépense sera financée sur les ressources propres de la collectivité et imputée au budget principal.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : a l'issue de l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur imposera la forme d'un groupement solidaire conformément à l'article 51 VII du Code des marchés publics.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 51-VI-1 du Code des marchés publics.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : en application de l'article 52 du Code des Marchés Publics, le candidat qui n'a pas la qualité pour présenter une offre ou dont les niveaux de capacités demandés sont insuffisants sera éliminé.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissant) :
- valeur technique notée sur 10, application d'un coefficient 6, sur la base de la notice technique complétée ;
- prix des prestations, noté sur 10 avec application d'un coefficient 4.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 18 novembre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires :
- à l'issue de la présente consultation, un avis d'attribution du marché sera publié sur le site internet de la Ville du Havre ;
- le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, sur la plateforme dématérialisée à l'adresse suivante : http//www.mpe276.fr ;
- le pouvoir adjudicateur n'accepte pas le dépôt des offres par voie dématérialisée ;
- la consultation donnera lieu à un marché à tranches conformément à l'article 72 du Code des marchés publics ;
- les variantes techniques par rapport à l'objet du marché sont autorisées sur l'ensemble des articles du CCTP, dans la mesure où elles respectent les exigences minimales décrites en termes de performances et de contraintes.

Les candidats qui présenteront des offres proposant une variante par rapport à l'objet du marché sont également tenus de présenter une offre conforme à la solution de base.

- Les candidats sont informés qu'afin de répondre au souci de la Ville du Havre de promouvoir des modes

D'élimination des déchets plus conformes aux équilibres environnementaux, une clause de protection de l'environnement est prévue au C.C.A.P. Où elle fait l'objet de l'article 1-12-2.
- les entreprises sont réputées avoir effectué une reconnaissance des lieux et leurs offres devront en tenir compte ;
- le pouvoir adjudicateur peut librement et de sa seule initiative décider d'engager, ou de ne pas engager, des discussions avec tout ou partie des candidats ; celles-ci ne constituent ni une obligation pour le pouvoir adjudicateur ni un droit pour les candidats, qui demeurent tenus par leurs offres initiales pendant tout le temps de leur validité ;
- documents demandés à l'appui de la candidature ;
- certificats de qualifications professionnelles (ou références équivalentes).

Lot 1: 1512, Lot 2: 4311 et 2111, Lot 3: 3521, Lot 4: 6111.

En l'absence de certificat de qualification professionnelle, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Les références de travaux consistent à la présentation d'une liste de travaux exécutés au cours des cinq dernières années appuyée d'attestation de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Les attestations indiquent le montant, l'époque, le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués dans les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

En l'absence de références, le candidat devra par tout moyen à sa convenance, justifier de sa capacité à

Réaliser les prestations.

- dc 1 - dernière version, entièrement complété et signé (à télécharger sur :

Http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc1.rtf) ou lettre de candidature - habilitation du

Mandataire par ses cotraitants

- dc 2 détaillé et entièrement complété - dernière version (à télécharger sur :

Http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc2.rtf) ou déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
- document à remettre à l'appui de l'offre: Notice technique complétée pour chaque lot ;
- critères de jugement des offres.

1. Valeur technique notée sur 10, application d'un coefficient 6, sur la base de la notice technique complétée:

Lot n°1 désamiantage
- méthodologie (sur 8): méthodologie d'intervention par tranche, planning détaillé, prise en compte du personnel et public, présents sur le site ;
- prise en compte de la charte chantier propre dans le respect des 3 actions suivantes (sur 2): limiter les risques sur la santé du personnel, limiter les pollutions du sol, de l'eau et de l'air, assurer la bonne gestion des déchets, leur tri et éventuellement leur valorisation.

Lot n°2 menuiseries bois-maçonnerie
- méthodologie (sur 5): méthodologie d'intervention par tranche, planning détaillé ;
- fiches techniques (sur 3): doublages Placostil, cloisons Placostil, panneau médium M1, capot acoustique débit 45 m3/h, panneau médium mélaminé, plafond suspendu en dalles 600x600mm ;
- prise en compte de la charte chantier propre dans le respect des 2 actions suivantes (sur 2): limiter les risques sur la santé du personnel, assurer la bonne gestion des déchets, leur tri et éventuellement leur valorisation.

Lot n°3 menuiserie aluminium
- méthodologie (sur 4): méthodologie d'intervention par tranche, planning détaillé ;
- fiches techniques (sur 4): profilés aluminium, élément de remplissage des châssis fixes pleins, volets roulants, habillage extérieur de coffre de volet roulant ;
- prise en compte de la charte chantier propre dans le respect des 2 actions suivantes (sur 2): limiter les risques sur la santé du personnel, assurer la bonne gestion des déchets, leur tri et éventuellement leur valorisation.

Lot n°4 peinture
- méthodologie (sur 5): méthodologie d'intervention par tranche, planning détaillé ;
- fiches techniques (sur 3): toile de verre, peinture sur toile de verre et sur menuiserie bois neuve, peinture extérieure D2 ;
- prise en compte de la charte chantier propre dans le respect des 3 actions suivantes (sur 2): limiter les risques sur la santé du personnel, limiter les pollutions du sol, de l'eau et de l'air, assurer la bonne gestion des déchets, leur tri et éventuellement leur valorisation.

Il est rappelé aux candidats l'importance de la remise des fiches techniques pour l'appréciation de la valeur technique de l'offre.

2. Prix des prestations, noté sur 10 avec application d'un coefficient 4

Le prix sera noté de la façon suivante : 10 pour le prix le moins élevé et ensuite un classement relatif (prix le moins cher/prix proposé) x 10.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : obtention du dossier et conditions de remise des offres: Mairie du Havre, Direction des Bâtiments, 68 rue Gustave Flaubert, B.P. 51, 76084 Le Havre Cedex.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 octobre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Correspondant : patrick Chaput, tél. : 02-35-19-61-09, télécopieur : 02-35-19-60-61, courriel : patrick.chaput@lehavre.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Correspondant : vanessa Aubert, tél. : 02-35-19-60-63, télécopieur : 02-35-19-60-61, courriel : marches-batiments@lehavre.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rouen 53, avenue Gustave Flaubert, 76005 Rouen Cedex, tél. : 02-32-08-12-70, télécopieur : 02-32-08-12-71.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Rouen 53, avenue Gustave Flaubert, 76005 Rouen Cedex, tél. : 02-32-08-12-70, télécopieur : 02-32-08-12-71.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Désamiantage.

C.P.V. - Objet principal : 45262660.
Lot(s) 2 Menuiserie bois - maçonnerie.

C.P.V. - Objet principal : 45421000
Objets supplémentaires : 45262522.
Lot(s) 3 Menuiserie aluminium.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 4 Peinture.

C.P.V. - Objet principal : 45442100.

Mots déscripteurs
Amiante
Maçonnerie
Menuiserie
Peinture (travaux)

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR