Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 31  (Haute-Garonne) Date de parution : 20/10/2011 Date de péremption : 14/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 204B N° annonce (BOAMP) 44

Ordonnancement, Pilotage, Coordination pour la construction d'un atelier carrelage et plâtrerie, reconstruction ponctuelles de certains ateliers au CFA pour le compte de SA COGEMIP à Tarbes 

1220-->
BOMP B/0204-44Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SA COGEMIP (Société d'économie mixte).
Correspondant : sa cogemip en tant que mandataire de la Région Midi-Pyrénées, 54 boulevard de l'embouchure Central Parc Bâtiment d B.P. 22414, 31086 Toulouse Cedex 2, tél. : 05-62-72-71-00, télécopieur : 05-61-57-23-13, courriel : cogemip@cogemip.fr, adresse internet : http://www.cogemip.fr.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : ordonnancement, Pilotage, Coordination (Opc) pour la construction d'un atelier carrelage et plâtrerie, reconstruction ponctuelles de certains ateliers au CFA de TARBES (Opération n° 32905).

Lieu d'exécution : cfa de Tarbes - zone Industrielle Bastillac Sud - 65000 TARBES.

Code NUTS : FR626.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la mission d'opc porte sur des travaux consistant à : réaliser un atelier pour la formation " Carrelage et Plâtrerie ", à construire une aire de parcage pour 8 voitures, et à réaliser l'extension de l'atelier pour la formation " Installations sanitaires et thermiques " et celle de l'atelier pour la formation " Electricité ".
Ces travaux sont évalués à ce jour à environ 990 000 euro(s) (H.T.) et comportent à titre prévisionnel 15 lots séparés.
La mission relève des dispositions du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, complété par l'arrêté du 21 décembre 1993.
L'opc interviendra au cours des phases suivantes :
- phase de conception (stade projet du maître d'oeuvre)
- phase de préparation du chantier
- phase d'exécution des travaux
- phase de réception des travaux et de parfait achèvement
a titre indicatif le début de l'intervention de l'opc est prévu pour : décembre 2011
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement par virement bancaire.
Délai de paiement : 30 jours.
Forme du prix : révisable .
Financement des prestations assuré par le budget investissement de la collectivité.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de la prestation.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : === Candidature === ;
- : les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants permettant d'évaluer leur capacité professionnelle, technique et financière :
au titre de la situation juridique :
- imprimé référencé Dc1 "lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants" dûment complétée dans toutes ses rubriques, datée et signée ; ;
- : indication des personnes habilitées à engager le candidat ; ;
- : copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ; ;
- : au titre de la capacite financiere :
- chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les prestations objets du marché, des 3 derniers exercices disponibles (ou équivalent) ;
- : attestations détaillées d'assurances responsabilités civiles professionnelle et décennale en cours de validité ; ;
- : au titre de la capacite technique :
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement ; ;
- : description de l'équipement technique dont dispose le candidat pour la réalisation de marchés de même nature ; ;
- : au titre des capacites professionnelles :
- liste de références d'opérations effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé ; ;
- : titres d'études et professionnels du ou des responsables de la prestation objet du marché ;
- : l'imprimé référencé Dc2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) peut être utilisé.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 14 novembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 11S0149.

Renseignements complémentaires : autres renseignements complémentaires : - les documents de la consultation seront remis gratuitement, sous la forme d'un support papier, à chaque candidat qui en fera la demande écrite à ci repro - 93, rue du Maréchal Foch - 65000 TARBES - tél : 05 62 93 90 58 - télécopieur : 05 62 51 21 64, ou peuvent être téléchargés librement sur le site http://cogemip.achatpublic.com (cf. Manuel utilisateur téléchargeable sans identification préalable à cette adresse à la rubrique "aide").
- Les offres ne pourront être transmises que sur "support papier". La transmission des offres par voie électronique ou sur support physique électronique n'est pas autorisée.
- La durée du marché mentionnée ci-dessus qui court à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des prestations (contrairement aux indications stipulées à la rubrique "durée du marché ou délai d'exécution"), n'est qu'une durée prévisionnelle, donnée à titre indicatif. Elle ne prend pas en compte la période relative à la garantie de parfait achèvement.
- autres renseignements : voir le règlement de la consultation.

Ce marché s'inscrit-il dans un projet/programme financé par les fonds communautaires : non.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : SA COGEMIP (Société d'Economie Mixte) Mandataire agissant au nom et pour le compte de la Région Midi-Pyrénées.
54 boulevard de l'embouchure Central Parc Bâtiment d B.P. 22414, 31086 Toulouse Cedex 2.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : SA COGEMIP (Société d'Economie Mixte) Mandataire agissant au nom et pour le compte de la Région Midi-Pyrénées.
Correspondant : Stéphane BABILOTTE 54 boulevard de l'embouchure Central Parc Bâtiment d B.P. 22414, 31086 Toulouse Cedex 2, tél. : 05-62-72-71-00, télécopieur : 05-61-57-23-13, courriel : stephane.babilotte@cogemip.fr.

Mots déscripteurs
Mission de coordination

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
74Services fournis principalement aux entreprises
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR