Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 94  (Val-de-Marne) Date de parution : 23/11/2011 Date de péremption : 19/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 226A N° annonce (BOAMP) 156

petits travaux d'entretien et travaux divers dans les bâtiments communaux à Alfortville 

0123-->
BOMP A/0226-156Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Alfortville.
Correspondant : M. le député-maire, place François Mitterrand, 94140 Alfortville, tél. : 01-49-77-25-29, télécopieur : 01-49-77-25-96, courriel : marches@mairie-alfortville.fr, adresse internet : http://www.alfortville.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://alfortville.achatpublic.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : petits travaux d'entretien et travaux divers dans les bâtiments communaux.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : les bâtiments communaux, 94140 Alfortville.

Code NUTS : FR107.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le présent marché concerne l'entretien courant, les grosses réparations et la rénovation des bâtiments communaux et installations diverses du patrimoine communal par corps d'état séparés. Le lot 12 comprendra une astreinte technique de 16h45 à 8h, week-end et jours fériés compris
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : chaque lot est conclu à compter de du 1er janvier 2012 pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2013.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : aucune garantie financière n'est exigée.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur le budget communal de fonctionnement et d'investissement (ressources propres). Marché traité à prix unitaires, révisables. Versement d'acomptes par virement dans un délai global de 30 jours. En cas de retard dans les paiements, octroi d'intérêts moratoires au taux légal (taux pratiqué par la Bce), majoré de 7 points. Aucune avance n'est prévue. Cession et nantissement de créances possibles.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements. Un même candidat ne pourra pas être mandataire de plus d'un groupement pour le même marché.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : une lettre de candidature datée et signée, en précisant le nom et l'adresse du candidat ou des membres du groupement ainsi que l'habilitation éventuelle du mandataire par ses co-traitants (Dc1 à produire en un seul exemplaire si le candidat est un groupement d'opérateurs économiques) ;
Une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, dûment datée et signée par le candidat pour justifier qu'il n'a pas fait l'objet d'interdiction de soumissionner aux marchés publics; La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire;les renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du Code du Travail.

Capacité économique et financière - références requises : une déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles; Une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : la présentation d'une liste de travaux exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date, et le destinataire public ou privé. Les travaux sont prouvés par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique (en fonction du mémoire justificatif) : 50 % ;
- prix : 50 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 19 décembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 60 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Les documents de consultation sont disponibles sur demande écrite préalable adressée au service marchés publics (58 rue de Charenton-94140 Alfortville, tel:0149772543/29/83, télécopieur: 0149772596, courriel: marches@mairie-alfortville). Les documents de consultation sont également téléchargeables à l'adresse suivante: https://alfortville.achatpublic.com; les candidats intéressés devront s'identifier pour le téléchargement.

Date limite d'obtention : 19 décembre 2011, à 11 heures.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les candidats transmettent, avant la date limite de réception des offres, leurs offres sous pli cacheté portant la mention "OFFRE pour: Petits travaux d'entretien et travaux divers dans les bâtiments communaux, lot no...." par envoi en courrier recommandé avec AR à l'adresse suivante: Mairie d'alfortville, service marchés publics, place François Mitterrand, B.P. 75, 94142 Alfortville ou contre remise de récépissé à l'adresse suivante: Mairie d'alfortville, service marchés publics, 58 rue de Charenton, 94140 Alfortville (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf le vendredi jusque 16h30).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 novembre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie d'Alfortville.
Correspondant : direction des bâtiments, tél. : 01-49-77-25-65, télécopieur : 01-49-77-25-78, courriel : st.patrimoine@mairie-alfortville.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie d'Alfortville.
Correspondant : service Marchés Publics, tél. : 01-49-77-25-29, télécopieur : 01-49-77-25-96, courriel : marches@mairie-alfortville.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun 43 rue du Général de Gaulle Case Postale 8630, 77008 Melun, tél. : 01-60-56-66-30, télécopieur : 01-60-56-66-10, adresse internet : http://www.ta-melun.juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Mairie d'Alfortville - Service Marchés Publics, tél. : 01-49-77-25-29, courriel : marches@mairie-alfortville.fr, télécopieur : 01-49-77-25-96.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 5 Plomberie / Chauffage.

Cout estimé (H.T.) : entre 3 000 EUR et 80 000 EUR.
Lot(s) 8 Vitrerie/Miroiterie.

Cout estimé (H.T.) : entre 3 000 EUR et 40 000 EUR.
Lot(s) 12 Serrurerie/Métallerie.

Cout estimé (H.T.) : entre 5 000 EUR et 80 000 EUR.
Lot(s) 13 Clôture/Portail.

Cout estimé (H.T.) : entre 5 000 EUR et 80 000 EUR.

Mots déscripteurs
Chauffage (travaux)
Menuiserie
Miroiterie
Peinture (travaux)
Plomberie
Serrurerie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR