Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 64  (Pyrénées-Atlantiques) Date de parution : 05/10/2011 Date de péremption : 03/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 225993

prestations de maîtrise d'oeuvre pour l'extension des ateliers municipaux à Urrugne 

Avis de marché

Département de publication : 64
Annonce No 11-225993
Services

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Ville d'Urrugne.
 Correspondant : Mme Odile de Coral, maire en exercice, hôtel de ville, 64122 Urrugne, tél. : 05-59-47-44-52, télécopieur : 05-59-47-44-51, adresse internet : http://www.urrugne.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.eadministration64.fr .

Objet du marché : 
prestations de Maîtrise d'œuvre pour l'extension des ateliers municipaux.

Lieu d'exécution : 
425, RD 304 dite de Campo Baïta, parcelle Bd11, 64122 Urrugne.

Caractéristiques principales : 

il s'agit d'un marché de Maîtrise d'œuvre concernant l'extension et la réhabilitation d'un hangar au centre technique municipal afin de réorganiser les ateliers municipaux.
L'Auvent existant sera agrandi, mis hors d'eau et hors d'air et aménagé en bureaux administratifs, locaux de stockage et ateliers mécaniques.

La mission de maîtrise d'œuvre n'encadrera que les lots :
- fondations spéciales - gros œuvre
- charpente Métallique - couverture - bardage - serrurerie

La maîtrise d'œuvre devra être assurée par une personne habilitée à exercer la compétence prévue par l'article 3 de la loi nº77-2 du 3 janvier 1977 (architecte ou profession équivalente)
La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux cité à l'article II de la note technique sommaire par le maître de l'ouvrage est fixée à 140 000,00 euros (H.T.)
Missions demandées: ESQ-APS-APD-PRO-ACT-VISA-DET-AOR

Refus des variantes
.

Durée du marché ou délai d'exécution : 
14 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 
1.e.r décembre 2011.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
budget communal, section investissement.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

justifications détaillées dans le règlement de consultation téléchargeable à partir du profil d'acheteur suivant: www.eadministration64.fr.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
3 novembre 2011, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
2011-03-M-10-44.

Renseignements complémentaires : 
tribunal compétent : en cas de litige, le Tribunal Administratif de PAU sera seul compétent. Adresse : 50 cours Lyautey B.P. 43 64010 PAU Cedex tel. : 05.59.84.94.40 télécopieur : 05.59.02.49.93, E-Mail : greffe.ta-pau@juradm.fr
Introduction des recours : précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
- référé précontractuel : du lancement de la procédure jusqu'à la signature du contrat (art. L551-1 du Cja) ;
- référé contractuel dans les 31 jours de la publication de l'avis d'attribution (art L551-13 et suivants du cja).
- recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (art R 421-1 à R 421-3 du Cja) ;
- recours de plein contentieux : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché (arrêt " Société Tropic travaux signalisation " du c.e.).

Pour information l'avis d'attribution paraîtra sur le profil d'acheteur : www.eadministration64.fr.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
:
Dossier de consultation entièrement téléchargeable gratuitement à partir du profil d'acheteur suivant: www.eadministration64.fr.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
5 octobre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
Secrétariat des services techniques de la ville.
 mairie d'urrugne, 64122 Urrugne, tél. : 05-59-47-44-52, télécopieur : 05-59-47-44-51.

Mots déscripteurs
Maîtrise d'oeuvre

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
74Services fournis principalement aux entreprises
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR