Contact Inscription gratuite 01 49 36 46 20
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 971  (Guadeloupe) Date de parution : 03/08/2011 Date de péremption : 09/09/2011 12:00:00
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 149B N° annonce (BOAMP) 128

le projet est celui de l'achèvement du centre hospitalier de capesterre belle eau en guadeloupe à Capesterre Belle Eau 

1003-->
BOMP B/0149-128

Travaux

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR


I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
CH de Capesterre Belle-Eau, 35 rue foch, à l'attention de M. regent (elie.regent@chcbe-gpe.fr ) ou M. arnaud (patrick.arnaud@chcbe-gpe.fr), F-97130 Capesterre Belle Eau. Tél. : (+33) 5 90 86 29 63. Fax : (+33) 5 90 86 29 61.

Adresse(s) internet :

Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://chcbe.e-marchespublics.com.

Adresse du profil d'acheteur : http://chcbe.e-marchespublics.com.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Gec ingénierie, za petit perou - batiment b - n°50/52, à l'attention de M. yves garnier ou Mlle severine jean-baptiste, GP-97139 Abymes. Tél. : (+33) 5 90 82 06 94. E-mail : gec.gp@wanadoo.fr. Fax : (+33) 5 90 91 72 74

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).


I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) :
Autre.

Autre : santé.

SECTION II : OBJET DU MARCHE


II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
marché de travaux relatif à l'achèvement des travaux de construction du nouveau centre hospitalier de capesterre belle eau.


II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services :
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution : section saint sauveur - bananier, 97130 Capesterre Belle Eau.


II.1.3) L'avis implique :
un marché public.


II.1.4) Informations sur l'accord-cadre :


II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat/des achats :
le projet est celui de l'achèvement du centre hospitalier de capesterre belle eau en guadeloupe.
Le programme capacitaire de ce centre hospitalier est de 217 lits et places.
La superficie du terrain est de 75 000 mètres carrés.
La shon totale est de 20 000 mètres carrés.
Les travaux seront réalisés en deux tranches.
- une tranche ferme qui concerne 17 340 mètres carrés en cours de construction
- une tranche conditionnelle qui concerne une extension d'environ 2 700 m2.


II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45113000.


II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :


II.1.8) Division en lots :
oui.

Il convient de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots


II.1.9) Des variantes seront prises en considération :
non.


II.2) Quantité ou étendue du marché

II.2.1) Quantité ou étendue globale :


II.2.2) Options :


II.3) Durée du marché ou délai d'exécution :

Durée en mois : 12 (à compter de la date d'attribution du contrat).
INFORMATIONS SUR LES LOTS


Lot n° 2

Intitulé : Lot 2.2 : voirie
1) Description succincte :
Ce lot concerne:
- la fourniture et mise en place de tout venant calcaire "tuf blanc", de couche d'accocrache, de tapis d'enrobés denses en revêtement de chaussée, de bordures normalisées..

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45113000.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 679 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 2

Intitulé : Lot 2.3 : réseaux
1) Description succincte :
Ce lot concerne les réseaux:
- eaux pluviales,
- eaux usées,
- eau potable,
- téléphone,
- éclairage extérieur,

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
32400000.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 420 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 2

Intitulé : Lot 2.4 : station d'épuration
1) Description succincte :
La station d'épuration a une capacité de 550 eh.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45252100.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 205 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 2

Intitulé : Lot 2.5 : mobilier urbain - clôture - espaces verts
1) Description succincte :
Ce lot concerne :
- les clôtures rigide, simple torsion,
- les grilles barraudées,
- les portails, portillons, barrière levante,
- mobilier urbain
et
- les travaux de préparation des sols,
- la mise en place de la terre végétale,
- la fourniture des végétaux,
- les travaux de plantation et d'engazonnement,
- les travaux de parachèvement,

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
34928200, 34928400,45112710.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 565 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 3

Intitulé : Gros oeuvre
1) Description succincte :
Ce lot concerne l'achèvement des travaux gros oeuvre (infrastruture et superstructure).

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45223220.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 925 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 4

Intitulé : Lot 4.1 : charpente bois
1) Description succincte :
Ce lot concerne l'achèvement des travaux charpente bois.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
44142000.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 557 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 4

Intitulé : Lot 4.2 : couverture - bardage tôle
1) Description succincte :
Ce lot concerne l'achèvement des travaux couverture/bardage tôle.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45261210, 45262650.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 357 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 4

Intitulé : Lot 4.3 : etanchéité
1) Description succincte :
Ce lot concerne les travaux d'étanchéité:
- sur terrasses accessibles,
- sur toitures terrasses inaccessibles,
- sur casquettes en béton,

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
34312500.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 408 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 4

Intitulé : Lot 4.4 : menuiseries alu
1) Description succincte :
Ce lot concerne les:
- châssis alu type fixe simple, avec ouvrant ou coulissant,
- châssis alu avec portes ou avec type sécurity à lames alu,
- châssis avec allège fixe vitrée;
- volets roulants,
- châssis de type murs rideaux,
- portes ouvrant à la française (1 ou 2 vantaux),
- portes automatiques,
- châssis à lames z,
- brises soleil,
- garde corps,

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421150.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 1 330 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 4

Intitulé : Lot 4.5 : métallerie
1) Description succincte :
Ce lot concerne:
- les grilles,
- escalier extérieur métallique,
- tapis d'entrée,
- auvent self cuisine inox,

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421140.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 323 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 5

Intitulé : Lot 5.1 : cloisons
1) Description succincte :
Ce lot concerne:
- les cloisons d'épaisseur 72 mm et 98mm, hydrofuge m1 et isolants intérieurs y compris renforts ponctuels et pose blocs - portes, châssis, etc..
- les cloisons 1/2 stil m1 pour doublage,

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421152.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 276 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 5

Intitulé : Lot 5.2 : faux plafond
1) Description succincte :
Ce lot est relatif à l'achèvement des travaux de mise en place de faux plafond (suspendus, en plaques....).

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421146.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 376 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 5

Intitulé : Lot 5.3 : menuiserie intérieure
1) Description succincte :
Ce lot concerne:
- les blocs portes,
- la signalisation pictogramme pour portes de sécurité,
- les façades de gaines, trappes,
- les parse chocs, protèges têtes, mai courante, protection d'angle,
- l'habillage de joints de dilatation, cloisons mobiles,

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45421140.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 1 170 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 5

Intitulé : Lot 5.4 : sols souples
1) Description succincte :
Ce lot concerne:
- la préparation des fonds,
- la mise en place du sol souple et des remontées de plinthes y compris profils et façons accessoires,
- le traitement du joint de dilatation,
- la mise en place de murs en caoutchou étanches,

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45432111.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 390 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 5

Intitulé : Lot 5.5 : carrelage
1) Description succincte :
Ce lot concerne:
- les carrelages classiques, carrelages anti dérapants, carrelage décoratifs,sols extérieurs décoratifs, escaliers, revêtùents muraux (faience),
- les plinthes, de joints de fractionnement,
- l'habillage de mur de soutènement,

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45431000.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 500 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 5

Intitulé : Lot 5.6 : peinture
1) Description succincte :
Ce lot concerne:
- la peinture acrylique,
- la peinture qualité alimentaires,
- la peinture et revêtements décoratifs,
- la peinture de propreté,
- le revêtement imperméabilisation,
- les bois extérieures en peinture micro poreuse,
- la signalétique, nettoyages usuels de chantier,

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45442100.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 753 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 6

Intitulé : Ventilation/climatisation
1) Description succincte :
Ce lot concerne:
- l'achèvement de la production frigorifique,
- l'achèvement de la production d'eau chaude sanitaire,
- l'achèvement du réseau d'eau glacée,
- l'achèvement du réseau d'air neuf,
- la mise en place de la gtb,
- des prestations diverses (rebouchage des réservations, essais et contrôle, études et doe)

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
42512000.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 2 300 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 7

Intitulé : Plomberie
1) Description succincte :
Ce lot concerne:
- l'achèvement des réseaux eau chaude/eau froide sanitaire, évacuation eu/ev et ep,
-la mise en place d'accessoires et d'appareils sanitaires,
- la mise en place du réseau de production/ distribution de gaz,
- l'étiquetage des réseaux,

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45330000.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 730 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 8

Intitulé : Lot 8.1 : electricité courants forts
1) Description succincte :
Ce lot est relatif à l'achèvement des travaux de courants forts (mise en place de chemins de câbles, de tableaux divisionnaires, de tgbt,fourniture et pose de luminaires,poste de transformation, prises et accessores, optimiseur d'énergie, alimentations diverses ....)

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
09310000.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 1 560 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 9

Intitulé : Electricite courants faibles
1) Description succincte :
Ce lot concerne:
- la fourniture et pose système de tv sur réseau ip,
- le précâblage vdi,
- la téléphonie,
- la vidéosurveillance,
- le contrôle d'accès,
- la distribution de l'heure,
- la recherche de personnes,
- la détection anti fugues,
- la sonorisation.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
09310000.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 1 160 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 10

Intitulé : Fluides médicaux
1) Description succincte :
Ce lot est relatif:
-à la mise en place de la distribution primaire vide et oxygène, secondaire vide et oxygène,
-à la pose des prises de fluides médicaux (vide et oxygène),
- à la signalisation/coffret d'isolement, de détente et de régulation
-et aux spécifications techniques (signalisation des canalisations, essais, doe),

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
33157800.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 180 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 12

Intitulé : Lot 12.1 : mobilier industriel - mobilier à façon
1) Description succincte :
Ce lot concerne les placards des chambres, les banques d'accueil, la mise en place de paillasse humide et sèche ainsi que la mise en place de bureaux en polycarbonate.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45313100.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 430 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 13

Intitulé : Lot 13.1 : equipement de cuisine- hottes - panneaux frigorifiques
1) Description succincte :
Equipement de cuisine - hottes - panneaux froids pour une cuisine de 700eq/hab.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
39221000, 39314000,39141500.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 772 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

Lot n° 13

Intitulé : Lot 13.2 : production frigorifique cuisine
1) Description succincte :
Ce lot concerne la production froid d'une cuisine d'une capacité de 700 repas/jour.

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
39221000, 39141500.

3) Quantité ou étendue :

Coût estimé hors TVA : 113 000 EUR.

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement
A compter du : 1er janvier 2012, jusqu'au : 1er janvier 2013

5) Informations complémentaires sur les lots
Durée (cf. 4)) tous corps d'etats suivant planning qui sera élaboré par l'opc avant le début des travaux.

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE


III.1) Conditions relatives au contrat

III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Garantie contractuelle de parfait achèvement de 1 an assortie d'une retenue de garantie de 5 %.
Garantie légale de bon fonctionnement de 24 mois.
Garantie décennale.

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Financement sur fonds propres, par recours à l'emprunt et subvention européenne à hauteur de 35 %
le mode de paiement choisi par le maître d'ouvrage est le virement administratif
le délai global de paiement est de 50 jours dans les conditions du décret n°2002-232 du 21 février 2002.
Par dérogation à l'article 5.2 des conditions générales, l'entreprise renonce à résilier le contrat si le retard des paiements est dû à la seule exécution des formalités administratives, sans préjudice du paiement d'intérêts moratoires dans les conditions prévues dans le code des marchés publics.
En cas de dépassement des délais de paiement, il sera uniquement fait application des intérêts moratoires. Les taux d'intérêts moratoires applicable est le taux de l'intérêt légal en vigueur, à la date du retard de paiement augmenté de deux points.

III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Aucune forme de groupement ne sera admise sauf à l'intérieur d'un lot.

III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :


III.2) Conditions de participation

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : le candidat devra produire une :
- dc1 (ou lettre de candidature) avec les documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat ou les membres du groupement candidat si le signataire n'est pas son représentant légal;
- dc2 (ou déclaration sur l'honneur en application des articles 43-44 et 45 du code des marchés publics) renseignée par le candidat ou par chaque membre du groupement candidat.
La preuve d'une assurance pour les risques professionnels en cours de validité.
Les dc1 et dc2 sont téléchargeables sur http://www.economie.gouv.fr
Le cas échéant, le jugement de redressement judiciaire;
pour les personnes ayant commencé leur activité depuis moins d'une année, le récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises.

III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : le candidat devra fournir le chiffre d'affaires sur les trois dernières années.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : le chiffre d'affaire moyen sur les trois dernières années devra être au moins égal au double de l'estimation financière du lot concerné.

III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : certificat de qualité ou de capacité délivré par des organismes indépendants ou moyen de preuve équivalent, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité;
expérience : une fiche de présentation en format a4 des principales missions réalisées sur 5 ans pour des opérations similaires comportant le nom de l'opération, l'année de réalisation,le maître de l'ouvrage, le montant de l'opération..
Une grille de présentation des références est à télécharger sur le site, à remplir par le candidat et à remettre avec la candidature.
- capacités professionnelles: présentation de la structure candidate, activités principales, organisation interne, effectifs....),
cv de la (des) personnes en charge du marché de service ;
- capacités techniques: moyens matériels et informatiques, éventuellement des certificats.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : chantier en zone insulaire, sous climat tropical humide, en zone sismique.
Au moins un chantier supérieur à 5 millions d'euros (tous corps d'états).
Au moins un chantier dans le secteur sanitaire ou médico social.

III.2.4) Marchés réservés :


III.3) Conditions propres aux marchés de services

III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière :

III.3.2) Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation :

SECTION IV : PROCEDURE


IV.1) Type de procédure :

IV.1.1) Type de procédure :
restreinte.

IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :

Nombre d'opérateurs envisagé : 3.

IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :


IV.2) Critères d'attribution

IV.2.1) Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée :


IV.3) Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
AO Tx.

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :


IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif :


IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
9 septembre 2011, à 12:00


IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :


IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français.


IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :

Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres)


IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES


VI.1) Il s'agit d'un marché à caractère périodique :


VI.2) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires :


VI.3) Autres informations :
Les dossiers de candidature pourront être transmis soit par voie électronique soit sur support papier.
1) pour une transmission par voie électronique, les dossiers de candidatures seront déposés sur le site
E-Marchespublics.Com présentés sous format pdf.
2) pour une transmission de candidature sur support papier: les dossiers de candidature seront adressés à M. le directeur du centre hospitalier de capesterre belle eau, soit sous pli recommandé, soit déposés contre reçu : 35 rue foch 97 130 capesterre belle eau.
Les plis devront comporter sur l'enveloppe extérieure les mentions suivantes: appel d'offres restreint - travaux pour l'achèvement de la construction du nouveau centre hospitalier de capesterre belle eau. Ne pas ouvrir.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27 juillet 2011.


VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de basse terre, basse terre, GP-97100 Basse Terre. Tél. : (+33) 5 90 81 45 38. Fax : (+33) 5 90 81 96 70


VI.4.2) Introduction des recours


VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :


VI.5) Date d'envoi du présent avis : 27 juillet 2011.

Mots déscripteurs
Bardage
Carrelage
Chambre froide
Charpente
Climatisation
Cloison, faux plafond
Cloture
Couverture
Cuisine (équipement)
Electricité
Espaces verts
Etanchéité
Fluides médicaux
Gros oeuvre
Menuiserie
Mobilier extérieur
Peinture (travaux)
Plomberie
Revêtements de sols
Station d'épuration
Ventilation
Voirie et réseaux divers

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
1Produits de la culture et de l'élevage
29Machines et équipements
36Meubles et produits des industries diverses
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR