Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 37  (Indre-et-Loire) Date de parution : 13/10/2011 Date de péremption : 02/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 235213

Rd 58 - Pr 37+780 - Fourniture Et Pose D'Une Cloture Autour De Bassins D'Orage 

Avis de marché

Département de publication : 37
Annonce No 11-235213
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Conseil Général d'Indre et Loire.
 Correspondant : Mme la Présidente du Conseil général, place de la Préfecture, 37927 Tours, courriel : marches-publics@cg37.fr, adresse internet : http://www.cg37.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.cg37.fr .
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : 
rd 58 - pr 37+780 - fourniture Et Pose d'une Cloture Autour De Bassins d'orage.

Caractéristiques principales : 

fourniture et pose de clôture et portails autour de 3 bassins d'orage situés le long de la Rd 58 entre Courcoué et Verneuil-Le-Château

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 
3 clôtures en grillage simple : 1,50 m de haut
3 portails métalliques, composés de 2 vantaux chacun : 1,50 m de haut, 3 m d'ouverture.

Refus des variantes
.

Durée du marché ou délai d'exécution : 
.
le marché se terminera le 31 décembre 2011

Cautionnement et garanties exigés : 
sans objet.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
la collectivité finance l'intégralité du marché sur ses fonds propres et applique le délai de paiement prévu à l'article 98 du Cmp précisés par décret du 19 décembre 2008.
crédits votés.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
conformément à l'article 51 du Cmp, les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou conjoint. En cas de groupement, chaque membre du groupement devra obligatoirement produire les justificatifs mentionnés aux articles 43 à 46 du Code des Marchés Publics. Les candidats constitués en groupement devront obligatoirement désigner un mandataire pour les représenter. En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire.
si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il se verra contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du Pouvoir Adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus. Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 


Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 

     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 

     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Autres renseignements demandés : 

     - Autres renseignements demandés : dc 1, dit auparavant DC 4 (lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, septembre 2010), Dc 2, dit auparavant Dc5 (Déclaration du candidat, septembre 2010) et son annexe (habilitation : nom, prénom et qualité de chaque personne physique ayant le pouvoir d'engager le candidat individuel ou le membre du groupement) disponibles à l'adresse suivante : http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/index.html;
     - Autres renseignements demandés : formulaire K ou Kbis;
     - Autres renseignements demandés : etat annuel des certificats reçus;
     - Autres renseignements demandés : certificat(S) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques;
     - Autres renseignements demandés : pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
     - Autres renseignements demandés : attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas déjà demandés dans le cadre du DC 7, ci-après) ou documents équivalents en cas de candidat étranger.
- Référence de l'encadrement qui sera affecté au chantier, les moyens en personnels et en matériels.
- la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnels ou des références attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidat.
seuls les dossiers complets seront déclarés recevables.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - valeur technique de l'offre : 50 %;
     - prix des prestations apprécié à partir du bordereau de prix et du détail estimatif complétés : 50 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
2 novembre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
Dga2-178.

Renseignements complémentaires : 
retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.cg37.fr
Procédure : Procédure adaptée, Article 28 du Code des Marchés Publics
Délai d'exécution : 1,5 mois à compter de l'ordre de service de démarrage du chantier. Il n'est pas prévu de période de préparation.
type de marché de Travaux : Execution
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'omc : Oui
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'orléans, 28 rue de la Bretonnerie
45057 OrléansCedex 1
tél : 0238775900 télécopieur : 0238538516
mel : greffe.ta-orleans@juradm.fr
précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Recours gracieux devant le pouvoir adjudicateur (Conseil général d'indre et Loire, service commande publique, Place de la Préfecture 37927 Tours Cedex 9) sous 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée ; Référé précontractuel devant le juge des référés précontractuels du Tribunal administratif compétent, jusqu'à la signature du marché, qui peut intervenir au terme d'un délai de 16 jours à compter de la date d'envoi de la notification des lettres de rejet des offres aux candidats non retenus (Cja, art. L551-1 à L551-12), ou 11 jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés; Référé contractuel devant le juge des référés précontractuels du Tribunal Administratif compétent (Cja, art. L551-13 à L551-23) dans les 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution ou dans un délai de 6 mois à compter du lendemain de la conclusion du marché si un tel avis n'a pas été publié; recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif compétent sous 2 mois à compter de la publication ou notification de la décision ou de l'acte attaqué (Cja, art. R421-1). Ce recours peut être précédé d'un recoursgracieux adressé au pouvoir adjudicateur ; recours de pleine juridiction devant le Tribunal Administratif compétent contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, assorti le cas échéant de demandes indemnitaires, sous deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées notamment au moyen d'un avis mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation (Ce. Ass, 16/07/07, sté Tropic travaux signalisation).
critères de sélection :
- dossier complet,
- garanties professionnelles et financières,
le Conseil Général engagera des négociations avec tout ou partie des candidats dont les offres initiales seront les mieux classées ; le cas échéant, ces négociations pourront se dérouler en plusieurs phases, jusqu'à l'obtention de l'offre finale jugée comme étant économiquement la plus avantageuse.
obtention du dossier jusqu'à la date limite de remise des plis auprès du Service Territorial d'aménagement du sud-ouest - 23, route de Chinon - 37220 l'ile-bouchard.
les offres seront obligatoirement remises sous pli cacheté portant obligatoirement la mention " Marché passé sous la forme d'une procédure adaptée - rd 58 - pr 37+780 - fourniture Et Pose d'une Cloture Autour De Bassins d'orage - ne Pas Ouvrir " soit par la poste, sous pli recommandé avec avis de réception postal, soit remise contre récépissé au Service Territorial d'aménagement du sud-ouest - 23, route de Chinon - la Treille - 37220 l'ile-bouchard, soit sur le site http://www.marches-publics.info/acheteur/cg37. Horaires d'ouverture du Service Territorial d'aménagement du sud-ouest : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h (hors jours fériés). Se référer au règlement de consultation.la fiche suiveuse devra être collée sur l'enveloppe extérieure.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
13 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Conseil général d'Indre-et-Loire : service territorial d'aménagement du sud-ouest.
 23 route de Chinon, Jours et heures d'ouverture du Service : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h (hors jours fériés), 37220 L'Ile Bouchard, tél. : 02-47-93-52-00, télécopieur : 02-47-93-52-09, courriel : marches_staso@cg37.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
Conseil général d'Indre-et-Loire : service territorial d'aménagement du sud-ouest.
 23 route de Chinon, Jours et heures d'ouverture du Service : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h (hors jours fériés), 37220 L'Ile Bouchard, tél. : 02-47-93-52-00, télécopieur : 02-47-93-52-09, courriel : marches_staso@cg37.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
Conseil général d'Indre-et-Loire : service territorial d'aménagement du sud-ouest.
 23 route de Chinon, Jours et heures d'ouverture du Service : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h (hors jours fériés), 37220 L'Ile Bouchard, tél. : 02-47-93-52-00, télécopieur : 02-47-93-52-09, courriel : marches_staso@cg37.fr.

Mots déscripteurs
Clôture

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
20Produits du travail du bois
25Produits en caoutchouc ou en plastique
26Autres produits minéraux non métalliques
28Produits du travail des métaux
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR