Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 56  (Morbihan) Date de parution : 04/10/2011 Date de péremption : 27/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 192A N° annonce (BOAMP) 45

réalisation de travaux d'adaptations du bâtiment de la cité de la voile Eric Tabarly (phase d'exploitation) à Lorient 

1204-->
BOMP A/0192-45Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cap l'Orient.
Correspondant : M. Métairie Norbert, le président, 2 boulevard Leclerc - B.P. 20001 2 boulevard Leclerc B.P. 20001, 56314 Lorient Cedex, tél. : 02-97-02-29-31, télécopieur : 02-97-87-59-41, courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : réalisation de travaux d'adaptations du bâtiment de la Cité de la Voile Eric Tabarly - phase d'exploitation.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

Lieu d'exécution : bsm Keroman, 56100 Lorient.

Code NUTS : FR524.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 décembre 2011.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera prélevée sur chaque acompte, elle peut être par une garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : ressources propres de la collectivité maître d'ouvrage.
Une avance est accordée d'un montant de 15 % (dans les conditions indiquées au Ccap).
Le délai de paiement et le point de départ ce de délai sont fixés à l'article 98 du Code des Marchés Publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : il n'est pas imposé de forme juridique au groupement. Mais en cas de groupement conjoint, le mandataire sera nécessairement solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : voir article 3 du Règlement de la Consultation.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Autres renseignements demandés :
- : cf. le règlement de la Consultation.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 60 % ;
- valeur technique au regard du mémoire technique : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 27 octobre 2011, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : FLB-DG-210911.

Renseignements complémentaires : durée du marché : 12 mois à compter de la date de notification au titulaire
délai d'exécution des prestations :
Lots 2 à 5 : le délai global d'exécution est de 5 mois, à compter de l'ordre de Service prescrivant le démarrage des travaux, non compris la période de préparation du chantier, fixée à un mois, à compter dela date de notification de marché par dérogation à l'article 28.1 du Ccag-Travaux.
Lot n° 1 : le délai d'exécution de la tranche ferme est de 5 mois, à compter de l'ordre de Service de déclenchement de la tranche ferme, non compris la période de préparation du marché (par dérogation à l'article 28.1 du Ccag-Travaux) fixé à un mois.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 septembre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Cap l'Orient agglomération.
Correspondant : M. De Cap l'orient agglomération le président 2 boulevard Leclerc - B.P. 20001, 56314 Lorient Cedex, tél. : 02-97-02-29-31, télécopieur : 02-97-87-59-41, courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Cap l'Orient agglomération.
Correspondant : M. Métairie Norbert 2 boulevard Leclerc - B.P. 20001, 56314 Lorient Cedex, tél. : 02-97-02-29-31, télécopieur : 02-97-87-59-41, adresse internet : https://marches.e-megalisbretagne.org.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 Contour de la Motte, 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, courriel : greffe.tarennes@juradm.fr, télécopieur : 02-40-47-90-68.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Service de la Commande publique 2 boulevard Leclerc - B.P. 20001, 56314 Lorient Cedex, tél. : 02-97-02-29-31, courriel : commande-publique@agglo-lorient.fr, télécopieur : 02-97-87-59-41.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 charpente métallique - gros-oeuvre.
Tranche ferme : ossature métallique Mezzanine 3,00 m (1118 kg environ) - ossature métallique Mezzanine 7,00 m (2979 kg environ) - plancher tôle lamée (105 m2 environ) - ossature support (7370 kg environ)
tranche conditionnelle : Terrassement semelle (36 m3 environ) - semelle de fondation (35 m3 envrion) - reprise de revêtement de surface (50m2 environ).

Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45261100
Objets supplémentaires : 45223220.
Lot(s) 2 serrurerie.
Garde corps (5 ml environ) - chariats support de mâts (6 environ) - console support de mât (6 environ).

Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 3 menuiseries intérieures - cloisons - plafonds.
Reprise de plafonds suspendu (47 m2 environ) - cloison 98/48 (110 m2 environ) - blocs portes divers en bois (8 environ) - cloisons modulaires vitrées (7 m2 environ) - plafonds en plaque de plâtre (144 m2 environ) - miroir (2 environ).

Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45421000
Objets supplémentaires : 45324000.
Lot(s) 4 revêtements de sols - peinture.
Peinture sur plafond (47 m2 environ) - peinture acrylique sur mur et cloisons (400 m2 environ) - peinture acrylique pladfond ( 74 m2 environ) - faience (19,50 m2 environ) - grés cérame (10 m2 environ) - plinthes (19 ml environ).

Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45430000
Objets supplémentaires : 45442100.
Lot(s) 5 fluides - plomberie - vMC - electricité.
Eclairage (1 ensemble) - tableau électrique (1 ensemble) - repose équipement et recalibrage (1 ensemble) - eclairage sécurité (1 ensemble) - distributeur informatique (1 an) - ballon ECS (1 ensemble).

Durée : 12 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45310000
Objets supplémentaires : 45330000.

Mots déscripteurs
Charpente
Cloison, faux plafond
Electricité
Gros oeuvre
Menuiserie
Peinture (travaux)
Plomberie
Revêtements de sols
Serrurerie
Ventilation

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR