Contact Inscription gratuite
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 04  (Alpes-de-Haute-Provence) Date de parution : 30/04/2011 Date de péremption : 14/06/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 85A N° annonce (BOAMP) 6

Réaménagement du bâtiment principal pour mise aux normes de l'hôtellerie marché 6 à la Caserne Tarron à La Condamine. 

0630-->
BOMP A/0085-6Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MINDEF/SGA/SID/EID Grenoble.
Correspondant : Mme BATAILLE, rue Cornélie Gémond - B.P. 1216-, 38023 Grenoble Cedex, tél. : 04-76-76-21-05, télécopieur : 04-76-76-21-60.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Défense.

Objet du marché : la condamine (04) - caserne Tarron
Réaménagement du bâtiment principal pour mise aux normes de l'hôtellerie
marché 6 : Menuiseries, cloisonnement, plafonds suspendus.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : la Condamine (04) Caserne Tarron.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le présent projet de marché concerne le réaménagement du bâtiment principal pour mise aux normes de
l'hôtellerie à la caserne Tarron située à la condamine (04)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux concernent la fourniture et pose des menuiseries intérieures et extérieures, la réalisation du
cloisonnement et des plafonds suspendus dans un bâtiment à destination d'hébergement pour une vingtaine de
chambres de 10 mètres carrés environ.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : sans objet.
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.
Elle peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Il ne sera pas autorisé de
recourir à une caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : - Modalité de financement : Budget de l'état.
- Les présents projets de marché seront conclus à prix global et forfaitaire. Les prix sont révisables.
- Le mode de règlement choisi par le maître de l'ouvrage est le virement.
- Le délai global de paiement des acomptes et du solde est fixé à 30 jours.
Une avance de 5 % du montant initial du marché, toutes taxes comprises, sera accordée selon les modalités
fixées dans le cahier des charges.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le marché est unique.
En cas de groupement la forme souhaitée par le représentant du pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : conformité administrative : candidats ayant fourni l'ensemble des déclarations, certificats, attestations demandés
ci-dessous, documents remplis et signés.
Garanties et capacités techniques et financières : candidats dont les garanties par rapport aux prestations, objet de
la consultation sont suffisantes.

Situation juridique - références requises : lettre de candidature (formulaire Dc1)
Déclaration du candidat Dc2
Le candidat devra justifier des pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager
une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier :
- qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ou NOTI 2,
- qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir,
si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global des trois derniers exercices.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - potentiel en personnels et matériels de l'entreprise,
- liste détaillée de travaux similaires en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années avec
référence des maîtres d'ouvrage ou maître d'oeuvre,
- certificats de qualification ou d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence du
candidat à réaliser la prestation pour laquelle il postule,
- références professionnelles en produisant le Qualibat 4311 ou attestation MOU et MOE ou équivalent
les équivalences des qualifications demandées sont consultables sur le site : www.Qualibat.com ou en écrivant à :
Qualibat - 55 avenue Kleber - 75784 PARIS Cedex 16.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- analyse du prix : 70 % ;
- analyse de la valeur technique : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 14 juin 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : PROJETMAPAGVC-11-019.

Renseignements complémentaires : 1 Numéro de référence attribué au marché par le représentant le pouvoir adjudicateur : Gvc-11-019.5 Autres informations
date prévisionnelle de commencement des travaux : 3e trimestre 2011
durée du marché :
Les travaux seront exécutés dans un délai de 6 mois dont 2 mois de période de préparation
adresses complémentaires :
Adresse et n° de téléphone auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
- Mme VALLES, rue Cornélie Gémond - B.P. 1216 38023 Grenoble Cedex, Tél. 04.76.76.22.09 -
Télécopieur : 04.76.76.21.60
adresse et n° de téléphone auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
- adjudant WALTHER, Tél. 04.76.76.20.59 ou M. VIDAL, Tél. 04.76.76.21.14 - télécopieur :
04.76.76.21.81
adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre Administratif peuvent être obtenus :
- Mme VALLES, rue Cornélie Gémond B.P. 1216 - 38023 Grenoble Cedex, Tél. 04.76.76.22.09 -
Télécopieur : 04.76.76.21.60
conditions de remise des plis :
Adresse à laquelle les plis doivent être envoyés :
- établissement d'infrastructure de la défense de Grenoble, rue Cornélie Gémond - B.P. 1216 - 38023
grenoble Cedex
ou sur portail www.marches-publics.gouv.fr
Le dossier de consultation des entreprises (Dce) sera disponible sur le site dès la mise en ligne de l'aapc.
La remise des plis par voie électronique est autorisée (voir règlement de consultation).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 avril 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Etablissement d'infrastructure de la défense.
Correspondant : Mme Vallès rue Cornélie Gémond
B.P. 1216, 38023 Grenoble.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Etablissement d'infrastructure de la défense.
Correspondant : Adjudant Walther rue Cornélie Gémond
B.P. 1216, 38023 Grenoble, tél. : 04-76-76-20-59, télécopieur : 04-76-76-21-81.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Etablissement d'infrastructure de la défense.
Correspondant : Mme Vallès rue Cornélie Gémond
B.P. 1216, 38023 Grenoble, tél. : 04-76-76-22-09, télécopieur : 04-76-76-21-60.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Etablissement d'infrastructure de la défense.
Correspondant : Mme Vallès rue Cornélie Gémond
B.P. 1216, 38023 Grenoble, tél. : 04-76-76-22-09, télécopieur : 04-76-76-21-60.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble / Greffe du Tribunal Administratif de Grenoble
place de Verdun
Boîte Postale 1135, 38022 Grenoble Cedex, tél. : 04-76-42-90-00, télécopieur : 04-76-42-22-69.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité règlement amiable des litiges en matière de marchés publics préfecture de Région Rhône-Alpes
106 rue Pierre Corneille, 69419 Lyon Cedex03, tél. : 04-72-61-60-60, télécopieur : 04-78-60-49-38.

Mots déscripteurs
Bâtiment
Cloison, faux plafond
Menuiserie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR