Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 35  (Ille-et-Vilaine) Date de parution : 13/10/2011 Date de péremption : 02/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 199A N° annonce (BOAMP) 46

reconsultation partielle de 12 logements au 17 route de nantes et de 6 logements au 36 route de nantes à Pont Péan 

1213-->
BOMP A/0199-46Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPH Rennes Métropole.
Correspondant : M. le directeur général, archipel Habitat 1 rue J. Coquelin B.P. 40805, 35208 Rennes Cedex 2, tél. : 02-99-22-26-00, poste : 2606, télécopieur : 02-99-53-77-43, courriel : contact@archipel-habitat.fr, adresse internet : http://www.archipel-habitat.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.archipel-habitat-marches.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif.

Objet du marché : pont pean (35131)-reconsultation partielle - construction de 12 logements au 17 route de Nantes et de 6 logements au 36 route de Nantes.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45210000.

Lieu d'exécution : 17 et 36 Route de Nantes, 35131 Pont Péan.

Code NUTS : FR523.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
reconsultation pour le lot n° 14 (90.0) VRD et aménagements extérieurs dans une opération qui au total comporte 14 lots

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : garantie à première demande ou retenue de garantie correspondant à 5 % du montant du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : virement bancaire . Délai de paiement : 30 jours. Une avance est prévue (taux de 5,00 %).
Opération financée par des subventions, des emprunts, des fonds propres...(budget
d'investissement).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : capacités techniques, professionnelles et financières - références.

Capacité économique et financière - références requises : chiffre d'affaires des 3 dernières années .

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : références et prestations similaires de moins de cinq ans.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
les justificatifs pourront être produits par les candidats soit sur papier libre, soit s'ils le souhaitent, en utilisant les formulaires Dc1 et Dc2.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 50 % ;
- valeur technique de l'offre : 25 % ;
- délais et moyens d'intervention : 25 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 2 novembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires .

1) Renseignements administratifs :

Archipel Habitat : 02 99 22 26 00
- Mme Lefrançois : poste 2606 ;
- Mlle Huellou : poste 6884 ;
- mr. Briand : poste 2625.

2) Renseignements techniques :

Archipel Habitat : 02 99 22 26 00

-Mme Catalina SIMINISKI - poste 2220

Maîtrise d'oeuvre

-paul bouet Architecte,

121 rue Temple du Blosne ,

F-35136 saint jacques de la lande.

Tél: 0299650795

3) Il pourra être procédé à une négociation sur la base de l'offre remise.

4)le délai d'éxécution est de 18 mois. Il court à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux hors congés payés et intempéries, et y compris la période de préparation de chantier (1 mois).

5) Démarrage prévisionnel courant 4 ième trimestre 2011.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement :
a/soit auprès d' ADA, atelier de reprographie
Rue André et Yvonne Meynier 35000 RENNES -
Tél. : 02 99 65 10 16 - télécopieur : 02 99 30 74 54
b/soit de manière dématérialisée, en toute confidentialité et de manière sécurisée, comme l'autorise le Code des Marchés Publics,Sur le site suivant :
www.archipel-habitat-marches.com.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : remise des offres :
1) Archipel Habitat retient le mode de transmission sous format papier par "LRAR" ou remise contre récépissé , en rappelant l'objet de la consultation
2) Archipel Habitat accepte la transmission par voie électronique sur le site suivant :
www.archipel-habitat-marches.com

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 octobre 2011.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes 3, contour de la Motte, 35000 Rennes, tél. : 02-23-21-28-28, télécopieur : 02-99-63-56-84.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : les voies de recours sont mentionnées dans le code de justice administrative.

Mots déscripteurs
Bâtiment
Gros oeuvre

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR