Contact Inscription gratuite
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 35  (Ille-et-Vilaine) Date de parution : 26/10/2011 Date de péremption : 15/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 208A N° annonce (BOAMP) 63

reconsultation partilelle - contruction de 47 logements locatifs sociaux et 2 commerces à Rennes 

1226-->
BOMP A/0208-63Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPH Rennes Métropole.
Correspondant : M. le directeur général, archiipel Habitat 1 rue Jean Coquelin B.P. 40805, 35208 Rennes Cedex 02, tél. : 02-99-22-26-00, poste : 2625, télécopieur : 02-99-53-77-43, courriel : contact@archipel-habitat.fr, adresse internet : http://www.archipel-habitat.fr/.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.archipel-habitat-marches.com.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif.

Objet du marché .Reconsultation partilelle - contruction de 47 logements locatifs sociaux et 2 commerces.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45211340.

Lieu d'exécution : zac Brasserie Saint Hélier, 35200 Rennes.

Code NUTS : FR523.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
construction de 47 logements locatifs sociaux dont 4 issus de la réhabilitation d'un bâtiment et 2 commerces avec 43 places de parkings en sous-sol et 25 places de stationnement cédées en VEFA (Vente en l'état futur d'achèvement) en rez-de-chaussée semi-enterré.
Relance de 2 lots déclarés infructueux sur les 17 lots de la consultation initiale

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 19 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : - Garantie à première demande ou retenue de garantie correspondant à 5 % du montant du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
- virement bancaire ;
- délai de paiement : 30 jours ;
- une avance est prévue (taux de 5,00 %) ;
- opération financée par des subventions, des emprunts, des fonds propres...(budget d'investissement).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : pas de forme imposée.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : 1/ Capacités techniques, professionnelles et financières
2/ Références.

Capacité économique et financière - références requises : Chiffres d'affaires des 3 dernières années.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : Références et prestations similaires de moins de cinq ans.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
les justificatifs pourront être produits par les candidats soit sur papier libre, soit s'ils le souhaitent, en utilisant les formulaires Dc1 et Dc2.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 50 % ;
- valeur technique de l'offre : 25 % ;
- délais et moyens d'intervention : 25 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 15 novembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : a) Le délai d'exécution est de 19 mois. Le délai court à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Ils comprennent la période de préparation de chantier (1 mois) et s'entendent hors congés payés et intempéries
B) Démarrage prévisionnel des travaux : 4e trimestre 2011.
C) Il pourra être procédé à une négociation sur la base de l'offre remise.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement :
a/ Soit auprès de l'atelier de reprographie ADA, rue André et Yvonne Meynier 35000 Rennes,
tel: 02-99-65-10-16, télécopieur:02-99-30-74-54
b/ Soit de manière dématérialisée, en toute confidentialité et de manière sécurisée, comme l'autorise le Code des Marchés Publics,Sur le site suivant :
http://www.archipel-habitat-marches.com.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : remise des offres :
a) Archipel retient le mode de transmission sous format papier par "LRAR" ou remises contre récépissé , en rappelant l'objet de la consultation à :
- archipel Habitat O.P.H. De Rennes Métropole 1 , rue Jean Coquelin Boîte Postale 40805 35208 Rennes Cedex 02.
b) Archipel Habitat accepte la transmission par voie électronique sur le site suivant :
http://www.archipel-habitat-marches.com

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 octobre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : SAS MIZRAHI.
150 bd du Général de Gaulle, 92380 Garches, tél. : 01-47-95-07-97, télécopieur : 01-47-01-29-28.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Cabinet FURET, Architecte.
58 bd Saint Germain, 75005 Paris, tél. : 01-43-25-87-40, télécopieur : 01-43-25-81-52.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Archipel Habitat.
Correspondant : d. Briand, C. Lefrançois, F.Huellou, tél. : 02-99-22-26-00.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 3,contour de la Motte, 35000 Rennes, tél. : 022-33-21-28-28, télécopieur : 02-99-63-56-84.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Les voies de recours sont mentionnées dans le code de justice administrative.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 04.1 22.0 : Couverture Bardage.
Lot 04.2 23.0 : Etanchéité.

Mots déscripteurs
Bardage
Couverture
Etanchéité

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR