annonces appels offres marches publics
Entrez votre login Mot de passe
annonces appels offres marches publicsInscrivez-vous Mot de passe oublié ?
appel-offre
Détail de l'appel d'offre
            
Département Emet. : 31  (Haute-Garonne)
Date de parution : 18/11/2011
Date de péremption : 15/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP) : 223A N° annonce (BOAMP) : 22

référencement des entreprises pour des prestations de fournitures et de services concernant les besoins annuels des services techniques et administratifs du siemn31 à Maureville 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SSIEMN31.
Correspondant : M. le président, zone d'activités de Lourman, 31460 Maureville, tél. : 05-62-18-62-62, télécopieur : 05-62-18-62-63, courriel : marches.publics@siemn31.fr.

Objet du marché : référencement des entreprises pour des prestations de fournitures et de services concernant les besoins annuels des services techniques et administratifs du Siemn31.

Type de marché de fournitures : achat.

Caractéristiques principales :
la procédure choisie étant le référencement des fournisseurs, les entreprises intéressées et entrant dans les domaines de compétence concernés doivent faire acte de candidature auprès du Siemn31, en précisant le(s) poste(s) pour le(s)quel(s) elles se portent candidates. Le Siemn31 consultera alors toutes les entreprises ayant répondu, au fur et à mesure de ses besoins.
La durée du référencement est de deux ans
Refus des variantes.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des candidatures : 15 décembre 2011, à 12 heures.

Renseignements complémentaires .

Postes concernés avec leurs caractèristiques principales (dans l'ordre : n° du groupe, type de fourniture ou de service et montant (H.T.) estimé sur la période du référencement (soit 2 ans) ) :

1 - tubes PVC et produits plastiques (niches, regards, tubes allonge, grillage avertisseur et joints), 30 000 EUR

2 - pièces de fonderie et de voirie, 50 000 EUR

3 - produits métallurgiques industriels (raccords, pièces de réparation, raccords laiton et boulonnerie) + Robinetterie et accessoires pour dispositif de comptage (robinets d'arrêt, douilles de purge clapets anti-pollution, ....), 120 000 EUR

4 - produits pour la construction (granulats, sable, ciments, béton et bois pour coffrage), Produits pour le revêtement routier, Produits béton manufacturés (regards et niches béton, buses, ...), 30 000 EUR

5 - produits pétroliers (carburants véhicules utilitaires et camions, carburant engins de chantier, fioul domestique, huiles moteurs et hydrauliques et graisse), 80 000 EUR

6 - produits chimiques (herbicides, insecticides, produits de lavage de cuves de réservoirs, chlore et dérivés, divers...), 5 000 EUR

7 - matériel électrique et équipement électronique (radio, détection (matériaux, sécurité), 20 000 EUR

8 - matériels et produits d'entretien, 6 000 EUR

9 - petits et gros outillages + articles de quincaillerie, 30 000 EUR

10 - location de machines, engins de chantier véhicules utilitaires et camions, 5 000 EUR

11 - habillement et textile, équipements de sécurité, produits de santé, panneaux de signalisation temporaire,20 000 EUR

12 - mobilier, machines de bureau, consommables informatiques et travaux d'imprimerie, 22 000 EUR

13 - entretien du parc automobile (5 camions, 5 fourgons, 6 fourgonnettes et de 4 berlines) + aménagement et équipement intérieur et équipement extérieur des véhicules, 55 000 EUR

14 - prestations de contrôle (recherche de fuites, diagnostics d'ouvrages réseau, étalonnages des compteurs), 10 000 EUR

15 - robinets vannes et ensembles de vannes + Robinetterie § de tour de branchement - poteaux d'incendie et accessoires - appareils de sécurité des réseaux (soupapes, ventouses...),50 000 EUR

16 - appareils de régulation hydrauliques et de remplissage de réservoirs + Petite robinetterie et accessoires pour appareils hydrauliques (raccords unions, raccords rapides, coudes, tés, tubes de liaison hydraulique), 10 000 EUR

17 - compteurs d'eau froide de 15 mm à 40 mm inclus et de 50 mm à 150 mm inclus, 90 000 EUR

18 - appareils de mesures physiques et chimiques (capteurs de pression, sondes de T°, afficheurs numériques, PH mètres, ....), 3 000 EUR

Critères d'attribution : Le jugement des offres sera effectué au moyen des critères suivants auxquels sont affectés des coefficients de pondération :

Pour les groupes 1, 2, 4, 5, 8 et 12, les critères sont les suivants : Prix (55 %) et Valeur technique de l'offre (45 %)

Pour les groupes 3, 9, 17 et 18, les critères sont les suivants : Valeur technique de l'offre (50 %), Prix (40 %) et Assistance technique (10 %)

Pour le groupe 6, les critères sont les suivants : Valeur technique de l'offre (45 %), Prix (40 %) et Délai de livraison (15 %)

Pour les groupes 7, 10 et 15, les critères sont les suivants : Prix (50 %), Valeur technique de l'offre (35 %) et Assistance technique (15 %)

Pour le groupe 11, les critères sont les suivants : Valeur technique de l'offre (40 %), Prix (35 %), Avis des utilisateurs (15 %) et Délai de livraison (10 %)

Pour le groupe 13, les critères sont les suivants : Valeur technique de l'offre (35 %), Prix (35 %), Durée d'inactivité du véhicule (15 %) et Délai de livraison (15 %)

Pour le groupe 14, les critères sont les suivants : Prix (40 %), Références et qualifications (35 %) et Délai de prestation (25 %)

Pour le groupe 16, les critères sont les suivants : Valeur technique de l'offre (40 %), Prix (30 %), Service après vente (20 %) et Référence pour la vente de matériel équivalent sur les 3 dernières années (10 %)

Chaque critère de jugement des offres sera noté de 1 à 100. Chaque note sera multipliée par le coefficient de pondération affecté au critère. Les notes ainsi obtenues seront additionnées. Le marché sera attribué au candidat ayant obtenu le total des notes le plus élevé.

Contenu du dossier de candidature:
- lettre de candidature précisant le(s) groupe(s) de fournitures ou de services pour le(s)quel(s) le prestataire postule ;
- catalogues et tarifs ou références, capacités techniques ;
- d'autres pièces écrites ou des échantillons pourront être demandés lors des consultations ;
- la communication d'un courriel est fortement indiquée pour toute consultation ultérieure.

Date limite de dépôt des candidatures : Les premières demandes de devis de l'année 2012 auront lieu dès la fin de la période de publicité de l'annonce, soit à compter du 2 janvier 2012. Toutefois, le référencement en cours d'année est toujours possible jusqu'à la fin de la période de référencement.

Remise des candidatures et Renseignements : SIEMN 31 - pous Thierry et Jaussely Nicolas (renseignements d'ordre technique) et Poussines Marie-Noëlle (renseignements d'ordre administratif) - zone d'activités de Lourman - 31 460 Maureville - tél : 05.62.18.62.62 - télécopieur : 05.62.18.62.63 - courriel : marches.publics@siemn31.fr

Autres : Tout retard constaté sur les délais de livraison communiqués par les candidats ou bien imposés selon un calendrier annuel, donnera lieu à l'application, sans mise en demeure préalable, d'une pénalité fixée à 20 EUR (T.T.C.) par jour de retard (dimanches et jours fériés compris). Ces pénalités de retard s'appliqueront également pour les marchés de prestation ou/et de fourniture assortis d'un service après vente (groupes 9 et 16) ou d'un délai d'exécution de la prestation (groupe 14).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 novembre 2011.

Mots déscripteurs
Carburant et combustible
Consommable informatique
Equipements spécialisés
Matériaux routiers
Matériel électrique
Matériel de bureau
Mobilier
Outillage
Plastique
Prestations de services
Produits d'entretien
Produits travail des métaux
Quincaillerie (articles)
Robinetterie (matériel)

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
11Hydrocarbures naturels
17Produits de l'industrie textile
22Produits de l'édition ; produits imprimés ou reproduits
24Produits chimiques
25Produits en caoutchouc ou en plastique
26Autres produits minéraux non métalliques
27Produits métallurgiques
28Produits du travail des métaux
29Machines et équipements
30Machines de bureau et matériel informatique
31Machines et appareils électriques
36Meubles et produits des industries diverses
41Eau distribuée
50Vente et réparation automobiles
74Services fournis principalement aux entreprises
 
            


 

 

 

VEILLE SUR LES APPELS D'OFFRES DES MARCHES PUBLIQUES

Les achats publics à travers les appels d’offres représentent un enjeu économique important pour les PME/TPE.
Le nouveau code des marchés publics a pour objectif de simplifier les procédures et ainsi de leur faciliter l’accès à la commande publique

Aujourd’hui, les annonces d’appels d’offres sont publiées sur divers médias :
- Organes officiels tel que les appels d’offres BOAMP ou encore les appels d’offres du JOUE (Journal Officiel de L’union Européenne)
- la presse papier nationales et régionale
- les sites internet des collectivités dans lesquels sont publiés les MAPA (marchés à procédure adaptée)
- les sites internet dit «Profils acheteurs» relatifs aux plateformes de dématérialisation des marchés publics

Bref, comme vous le devinez, la difficulté réside aujourd’hui à retrouver les appels d’offres sans perdre son temps dans cette phase de recherche.

Depuis 2004, Klekoon fournit cette prestation de veille sur les marchés publics en délivrant de façon ciblée les appels d’offres  à sa clientèle d’entreprises.

Chaque client, qu’il soit Grand Compte ou Petite Entreprise reçoit une attention particulière de la part des Services Techniques Klekoon, et un paramétrage personnalisé lui permettra de recevoir de façon régulière par alerte email les appels d’offres de son secteur d’activité, mais également en fonction de sa zone géographique.

Plusieurs formules d’abonnement sont proposées selon vos besoins et budget.

ANNUAIRE DES FOURNISSEURS

L'Annuaire des Fournisseurs Klekoon référence plusieurs centaines de fournisseurs agréés c'est-à-dire des entreprises qui ont signé la Charte Qualité qui vous garantit le sérieux des prestataires sélectionnés par nos experts métiers. Aujourd'hui, en quelques clics, vous pouvez faire vos demandes de devis en ligne gratuitement.

Nos fournisseurs s'engagent à vous répondre sous un délai maximal de 72h00. Quelque soit votre besoin (biens, services, produits), gagnez du temps et faites vos demandes devis en ligne en recevant plusieurs offres tarifaires.

MAPA : MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE

Les MAPA commencent à partir de 4000 euros. KLEKOON propose la publication des annonces MAPA sur sa plateforme. Les marchés publics à procédure adaptée (MAPA) sont des marchés dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature, des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre. Pour les marchés à procédure adaptée, le code des marchés publics vous permet de faire une publicité adaptée à votre marché

DÉMATERIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS

Plateforme de dématérialisation des marchés publics (Profil Acheteur)
L’acheteur public peut l’utiliser comme «profil acheteur» pour la mise en ligne des DCE sur la plateforme de dématérialisation.
Réception des plis par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation.

Dématérialisation obligatoire à partir de 90 000€ HT et obligation pour les acheteurs publics de publier sur un profil acheteur.
Le Profil acheteur  Klekoon est reconnu en tant plateforme de dématérialisation et est utilisé par plusieurs milliers de donneurs d’ordres.

La mise en ligne des Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC)
Obtenir les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) en ligne
La réponse électronique des entreprises à un achat public.

XFILES – TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Télétransmission des actes au contrôle de légalité. Afin de dématérialiser l’envoi de vos actes en préfecture, utilisez la plateforme de télétransmission des actes en préfecture, XFILES.
Le contrôle de légalité s'intègre dans le cadre de l'évolution et de la modernisation des rapports entre l'Etat et les collectivités.

Elle répond aux exigences du projet ACTES (Aide au contrôle de légalité dématérialisé) initié par le gouvernement. Pour les collectivités, cette plate-forme de dématérialisation du contrôle de légalité permettra de télétransmettre aux préfectures les actes soumis au contrôle de légalité.

Le programme ACTES (Aide au contrôle de légalité dématérialisé), conçu et conduit par le ministère de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales, consiste à fournir aux services des préfectures et des sous-préfectures un outil d’aide et de suivi du contrôle de légalité sous la forme d’une application « métier » et à permettre aux collectivités de transmettre, par la voie électronique, les actes soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat dans le cadre du contrôle de légalité.

XHELIOS – TÉLÉTRANSMISSION DES INFOS COMPTABLES AU TRÉSOR PUBLIC

Pour les collectivités qui souhaitent dématérialiser l’ensemble de leurs flux comptables vers leur trésorerie générale,  Klekoon vous propose sa plateforme X-HELIOS de télétransmission des informations comptables au Trésor Public.

X-HELIOS permet la dématérialisation d’échange des titres, mandats et bordereaux des collectivités vers le Trésor Public.

Les transmissions d'informations vers le Trésor Public (états de payes, titres de recettes, mandats de dépenses et les factures, pièces justificatives des marchés publics) seront activées très prochainement sur cette même plate-forme. L'accès aux services est réservé aux personnes autorisées disposant d'un certificat électronique à cet effet.

FORMATION AUX MARCHÉS PUBLICS

Le secteur des achats publics se libéralise de plus en plus, en s’ouvrant d'avantage aux petites entreprises.
Certaines entreprises font leurs premiers pas dans les appels d’offres publics ou tout simplement souhaitent passer à la réponse par voie électronique.
Face à ce besoin, Klekoon en tant organisme de formation agréé par la DDTE propose plusieurs sessions de formation aux marchés publics.
Ces formations s’adressent aux dirigeants, commerciaux, assistants administratifs et bien sûr aux personnes chargées des réponses aux appels d’offres.

1) Session de formation : La réponse par voie dématérialisée à un marché public (Durée : un jour)
Les stagiaires aborderont tous les aspects de la dématérialisation des appels d’offres et découvriront la remise des plis par voie électronique sur les principaux «Profils Acheteurs».
Des travaux  pratiques avec des certificats électroniques seront abordés allant de la mise en ligne des DCE jusqu’à la réception des plis envoyés par les entreprises soumissionnaires.

2) Session de formation : Comment soumissionner à un marché public (Durée : un jour)
Ce cours passe en revue toutes les étapes de la réponse à un appel d’offres.
Comment retrouver une annonce d’un marché public et obtenir son DCE auprès des établissements publics.
Comprendre comment élaborer une réponse à un achat public.
Préparation de l’enveloppe candidature en remplissant le dossier de candidature avec les différents formulaires DC1, DC2, DC3, DC4 et les divers documents nécessaires.