Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 31  (Haute-Garonne) Date de parution : 18/11/2011 Date de péremption : 15/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 223B N° annonce (BOAMP) 28

référencement des entreprises pour des prestations de fournitures et de services concernant les besoins annuels des services techniques et administratifs du siemn31 à Maureville 

0118-->
BOMP B/0223-28Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SSIEMN31.
Correspondant : M. le président, zone d'activités de Lourman, 31460 Maureville, tél. : 05-62-18-62-62, télécopieur : 05-62-18-62-63, courriel : marches.publics@siemn31.fr.

Objet du marché : référencement des entreprises pour des prestations de fournitures et de services concernant les besoins annuels des services techniques et administratifs du Siemn31.

Type de marché de fournitures : achat.

Caractéristiques principales :
la procédure choisie étant le référencement des fournisseurs, les entreprises intéressées et entrant dans les domaines de compétence concernés doivent faire acte de candidature auprès du Siemn31, en précisant le(s) poste(s) pour le(s)quel(s) elles se portent candidates. Le Siemn31 consultera alors toutes les entreprises ayant répondu, au fur et à mesure de ses besoins.
La durée du référencement est de deux ans
Refus des variantes.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des candidatures : 15 décembre 2011, à 12 heures.

Renseignements complémentaires .

Postes concernés avec leurs caractèristiques principales (dans l'ordre : n° du groupe, type de fourniture ou de service et montant (H.T.) estimé sur la période du référencement (soit 2 ans) ) :

1 - tubes PVC et produits plastiques (niches, regards, tubes allonge, grillage avertisseur et joints), 30 000 EUR

2 - pièces de fonderie et de voirie, 50 000 EUR

3 - produits métallurgiques industriels (raccords, pièces de réparation, raccords laiton et boulonnerie) + Robinetterie et accessoires pour dispositif de comptage (robinets d'arrêt, douilles de purge clapets anti-pollution, ....), 120 000 EUR

4 - produits pour la construction (granulats, sable, ciments, béton et bois pour coffrage), Produits pour le revêtement routier, Produits béton manufacturés (regards et niches béton, buses, ...), 30 000 EUR

5 - produits pétroliers (carburants véhicules utilitaires et camions, carburant engins de chantier, fioul domestique, huiles moteurs et hydrauliques et graisse), 80 000 EUR

6 - produits chimiques (herbicides, insecticides, produits de lavage de cuves de réservoirs, chlore et dérivés, divers...), 5 000 EUR

7 - matériel électrique et équipement électronique (radio, détection (matériaux, sécurité), 20 000 EUR

8 - matériels et produits d'entretien, 6 000 EUR

9 - petits et gros outillages + articles de quincaillerie, 30 000 EUR

10 - location de machines, engins de chantier véhicules utilitaires et camions, 5 000 EUR

11 - habillement et textile, équipements de sécurité, produits de santé, panneaux de signalisation temporaire,20 000 EUR

12 - mobilier, machines de bureau, consommables informatiques et travaux d'imprimerie, 22 000 EUR

13 - entretien du parc automobile (5 camions, 5 fourgons, 6 fourgonnettes et de 4 berlines) + aménagement et équipement intérieur et équipement extérieur des véhicules, 55 000 EUR

14 - prestations de contrôle (recherche de fuites, diagnostics d'ouvrages réseau, étalonnages des compteurs), 10 000 EUR

15 - robinets vannes et ensembles de vannes + Robinetterie § de tour de branchement - poteaux d'incendie et accessoires - appareils de sécurité des réseaux (soupapes, ventouses...),50 000 EUR

16 - appareils de régulation hydrauliques et de remplissage de réservoirs + Petite robinetterie et accessoires pour appareils hydrauliques (raccords unions, raccords rapides, coudes, tés, tubes de liaison hydraulique), 10 000 EUR

17 - compteurs d'eau froide de 15 mm à 40 mm inclus et de 50 mm à 150 mm inclus, 90 000 EUR

18 - appareils de mesures physiques et chimiques (capteurs de pression, sondes de T°, afficheurs numériques, PH mètres, ....), 3 000 EUR

Critères d'attribution : Le jugement des offres sera effectué au moyen des critères suivants auxquels sont affectés des coefficients de pondération :

Pour les groupes 1, 2, 4, 5, 8 et 12, les critères sont les suivants : Prix (55 %) et Valeur technique de l'offre (45 %)

Pour les groupes 3, 9, 17 et 18, les critères sont les suivants : Valeur technique de l'offre (50 %), Prix (40 %) et Assistance technique (10 %)

Pour le groupe 6, les critères sont les suivants : Valeur technique de l'offre (45 %), Prix (40 %) et Délai de livraison (15 %)

Pour les groupes 7, 10 et 15, les critères sont les suivants : Prix (50 %), Valeur technique de l'offre (35 %) et Assistance technique (15 %)

Pour le groupe 11, les critères sont les suivants : Valeur technique de l'offre (40 %), Prix (35 %), Avis des utilisateurs (15 %) et Délai de livraison (10 %)

Pour le groupe 13, les critères sont les suivants : Valeur technique de l'offre (35 %), Prix (35 %), Durée d'inactivité du véhicule (15 %) et Délai de livraison (15 %)

Pour le groupe 14, les critères sont les suivants : Prix (40 %), Références et qualifications (35 %) et Délai de prestation (25 %)

Pour le groupe 16, les critères sont les suivants : Valeur technique de l'offre (40 %), Prix (30 %), Service après vente (20 %) et Référence pour la vente de matériel équivalent sur les 3 dernières années (10 %)

Chaque critère de jugement des offres sera noté de 1 à 100. Chaque note sera multipliée par le coefficient de pondération affecté au critère. Les notes ainsi obtenues seront additionnées. Le marché sera attribué au candidat ayant obtenu le total des notes le plus élevé.

Contenu du dossier de candidature:
- lettre de candidature précisant le(s) groupe(s) de fournitures ou de services pour le(s)quel(s) le prestataire postule ;
- catalogues et tarifs ou références, capacités techniques ;
- d'autres pièces écrites ou des échantillons pourront être demandés lors des consultations ;
- la communication d'un courriel est fortement indiquée pour toute consultation ultérieure.

Date limite de dépôt des candidatures : Les premières demandes de devis de l'année 2012 auront lieu dès la fin de la période de publicité de l'annonce, soit à compter du 2 janvier 2012. Toutefois, le référencement en cours d'année est toujours possible jusqu'à la fin de la période de référencement.

Remise des candidatures et Renseignements : SIEMN 31 - pous Thierry et Jaussely Nicolas (renseignements d'ordre technique) et Poussines Marie-Noëlle (renseignements d'ordre administratif) - zone d'activités de Lourman - 31 460 Maureville - tél : 05.62.18.62.62 - télécopieur : 05.62.18.62.63 - courriel : marches.publics@siemn31.fr

Autres : Tout retard constaté sur les délais de livraison communiqués par les candidats ou bien imposés selon un calendrier annuel, donnera lieu à l'application, sans mise en demeure préalable, d'une pénalité fixée à 20 EUR (T.T.C.) par jour de retard (dimanches et jours fériés compris). Ces pénalités de retard s'appliqueront également pour les marchés de prestation ou/et de fourniture assortis d'un service après vente (groupes 9 et 16) ou d'un délai d'exécution de la prestation (groupe 14).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 novembre 2011.

Mots déscripteurs
Carburant et combustible
Consommable informatique
Equipements spécialisés
Matériaux routiers
Matériel électrique
Matériel de bureau
Mobilier
Outillage
Plastique
Prestations de services
Produits d'entretien
Produits travail des métaux
Quincaillerie (articles)
Robinetterie (matériel)

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
11Hydrocarbures naturels
17Produits de l'industrie textile
22Produits de l'édition ; produits imprimés ou reproduits
24Produits chimiques
25Produits en caoutchouc ou en plastique
26Autres produits minéraux non métalliques
27Produits métallurgiques
28Produits du travail des métaux
29Machines et équipements
30Machines de bureau et matériel informatique
31Machines et appareils électriques
36Meubles et produits des industries diverses
41Eau distribuée
50Vente et réparation automobiles
74Services fournis principalement aux entreprises
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR