Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 30  (Gard) Date de parution : 12/10/2011 Date de péremption : 04/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 198A N° annonce (BOAMP) 29

réhabilitation de l'ancien relais de poste à Rochefort du Gard 

0004-->
BOMP A/0198-2984Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : OPHLM de la Ville d'Avignon.
Correspondant : M. Cano José, directeur général, 124, avenue de la Trillade - B.P. 870, 84073 Avignon Cedex 2, tél. : 04-90-81-13-63, télécopieur : 04-90-81-45-79.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : réhabilitation de l'ancien relais de poste - rochefort du Gard
En vue de la création d'une annexe à la Maire de Rochefort du Gard
(Bureaux et locaux recevant du public).

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : route départementale 111 - lieu-dit la Bégude, 30650 Rochefort-du-Gard.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
réhabilitation de l'ancien Relais de Poste pour créer des bureaux et locaux recevant du public : annexe à la mairie de Rochefort du Gard.
L'Oph AVIGNON est maître d'ouvrage délégué, il agit au nom pour le compte de la mairie de Rochefort du Gard, maître d'ouvrage.
L'opération est divisée en 13 lots.
Le démarrage prévisionnel des travaux (y compris période de préparation) : décembre 2011
le marché comporte une option sur le lot 9 : sols souples école de musique

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 10 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : il sera appliqué une retenue de garantie de 5 % ou caution bancaire.
Avance cautionnée.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : délai de paiement ; conforme à la législation en vigueur. Paiement par mandat administratif.
Financement : Emprunts, subvention Grand Avignon, Fonds propres.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- : lettre de candidature (Dc1) complétée, datée, signée
déclaration du candidat (Dc2) complétée,
copie du jugement en cas de redressement judiciaire
déclaration sur l'honneur que le candidat n'entre dans aucun des cas prévu à l'article 43 du code des marchés publics
chiffre d'affaires des 3 dernières années
tout document permettant d'apprécier les moyens humains et techniques adaptés à la consistance du lot
Références dans le domaine de la consultation sur les 5 dernières années avec attestations indiquant la nature, le montant des travaux, la maîtrise d'oeuvre, la maîtrise d'ouvrage ou expérience démontrée via les CV des personnels (le cas échéant joindre attestation de formation etc ....)
Attestation d'assurance RC professionnelle, décennale en cours de validité
attestation sur l'honneur de visite des lieux
agrément désamiante (lot couverture).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- le prix : 60 % ;
- valeur technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 novembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2011/39.

Renseignements complémentaires : renseignements administratifs : service des marchés : 04.90.81.13.63 ou 04.90.81.13.69
renseignements techniques : Direction de l'habitat OPH : 04.90.81.45.08
maître d'oeuvre : Atelier BLM : 04.94.49.12.17.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation est disponible sur le site : www.achatpublic.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 octobre 2011.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 124 avenue de la Trillade, 84000 Avignon, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_5fq_km1SrH.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nîmes 16, avenue de Feuchères - cS 880106, 30941 Nîmes Cedex 9, tél. : 04-66-27-37-00.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 - VRD espaces verts.
Lot 2 - Démolition gros oeuvre.
Lot 3 - Etanchéité.
Lot 4 - Charpente bois.
Lot 5 - Couverture Zinguerie.
Lot 6 - Menuiseries extérieures et intérieures bois.
Lot 7 - Menuiseries aluminium, serrurerie.
Lot 8 - Doublage, isolation, plâtrerie.
Lot 9 - Peinture, sols souples.
Lot 10 - Carrelage, faiences.
Lot 11 - Plomberie, chauffage, ventilation.
Lot 12 - Electricité.
Lot 13 - Ascenseur.

Mots déscripteurs
Ascenseur
Carrelage
Charpente
Chauffage (travaux)
Couverture
Démolition
Electricité
Espaces verts
Etanchéité
Gros oeuvre
Isolation
Menuiserie
Peinture (travaux)
Plâtrerie
Plomberie
Ventilation
Voirie et réseaux divers
Zinguerie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
1Produits de la culture et de l'élevage
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR