Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 67  (Bas-Rhin) Date de parution : 18/10/2011 Date de péremption : 28/11/2011 16:00:00
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 202A N° annonce (BOAMP) 160

réhabilitation d'un bâtiment, caserne STIRN à Strasbourg 

1218-->
BOMP A/0202-160

Travaux

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR


I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
ESID de Metz, caserne Ney 1 rue du Maréchal Lyautey Cs30001, contact : bureau achats investissement, à l'attention de chef du Service Achats Infrastructure, F-57044 Metz Cedex 01. Tél. : (+33) 3 55 74 80 46. E-mail : usid-metz.marches@defense.gouv.fr. Fax : (+33) 3 55 74 80 29.

Adresse(s) internet :

Adresse du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).


I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) :
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.
Défense.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE


II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
strasbourg (Bas-Rhin) - réhabilitation d'un bâtiment.


II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services :
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution : caserne STIRN - cfiar, 67000 Strasbourg.
Code NUTS : FR421.


II.1.3) L'avis implique :
un marché public.


II.1.4) Informations sur l'accord-cadre :


II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat/des achats :
bâtiment 0008
Réhabilitation du bâtiment
Opération réalisée en lots traités en marchés séparés.
Marché n° 1 : Tous corps d'état- 11/pmo 002/projet n° 11h/018
Marché n° 2 : Electricité - 11/pmo 002/projet n° 11h/019
Marché n° 3 : Chauffage/Plomberie-Sanitaire - 11/pmo 002/projet n° 11h/020.



II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45223220, 45311200,45330000.


II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :
oui.


II.1.8) Division en lots :
oui.


II.1.9) Des variantes seront prises en considération :
non.


II.2) Quantité ou étendue du marché

II.2.1) Quantité ou étendue globale : marché n° 1 : Tous corps d'état
Marché n° 2 : Electricité
Marché n° 3 : Chauffage/Plomberie-Sanitaire.


II.2.2) Options :
non.


II.3) Durée du marché ou délai d'exécution :
INFORMATIONS SUR LES LOTS

Lot n° 1

Intitulé : Marché n° 1 : Tous corps d'état- 11H/018
1) Description succincte :
Travaux de désamiantage y compris confinement,démolition, réalisation de cloisons et de murs, remplacement de blocs portes bois et métalliques, installation d'ouvrages de ferronnerie (garde corps), de tableaux d'affichage et d'instruction,mise en place de planchers techniques, de châssis de désenfumages,installation d'une cage d'ascenseur extérieure,travaux de peinture, revêtement de sol et plafonds suspendus, de VRD et de réseaux intérieurs enterrés,

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45223220, 45421000,45432130,45442100.

3) Quantité ou étendue :

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 2

Intitulé : Marché n° 2 : Electricité -11H/019
1) Description succincte :
Travaux de dépose des installations électriques, consignation des réseaux existants,réalisation d'une nouvelle antenne depuis le poste de transformation, mise en place d'une nouvelle armoire principale et de coffrets divisionnaires,réalisation des installations électriques intérieures, comprenant les goulottes de distribution, prises électriques, luminaires, etc ...,d'une nouvelle centrale incendie équipements asservis, travaux de mise sous alarmes et de contrôle d'accès aux locaux, installation de chemins de câbles dans les circulations,

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45311200.

3) Quantité ou étendue :

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

Lot n° 3

Intitulé : Marché n°3 : Chauffage/plomberie-sanitaire - 11H/020
1) Description succincte :
Remplacement de l'ensemble des installations de chauffage du bâtiment, réalisation de nouveaux blocs sanitaires, y compris les installations de VMC,reprise des installations AEP, EU/EV et ECS du bâtiment,mise en place d'une installation complète de climatisation, comprenant un groupe de production, des canalisations frigoporteuses, des ventilo-convecteurs

2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
45330000, 45331000.

3) Quantité ou étendue :

4) Indications quant à une autre durée du marché ou à une autre date de commencement/d'achèvement

5) Informations complémentaires sur les lots

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE


III.1) Conditions relatives au contrat

III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Néant.

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Budget de la défense
Crédits : Etat Major de l'armée de terre
Paiement : avance de 20 %; acomptes mensuels, prix global forfaitaire ; paiement par virement ; délai global de paiement 30 jours.

III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Opérateur économique unique ou groupement conjoint d'opérateurs économiques pour le marché n° 1
Opérateur économique unique ou groupement solidaire d'opérateur économique pour les marchés 2 et 3.

III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :
non.


III.2) Conditions de participation

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : le candidat présentera sa candidature au moyen des formulaires Dc1 et Dc2, accessibles gratuitement sur le site du ministère de l'économie des finances et de l'emploi (www.minefe.gouv.fr):
Dc1 : lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants.
Dc2 : déclaration du candidat.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature en application du III de l'article 45 du code des marchés publics ou du I de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Le candidat établi dans un Etat membre de l'union Européenne autre que la France doit produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine selon les mêmes modalités que celles prévues pour un candidat établi en France.
Le candidat établi dans un pays tiers doit pour les impôts, taxes et cotisations sociales ne donnant pas lieu dans ledit pays à la délivrance d'un certificat par les administrations et organismes de ce pays, produire une déclaration sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative de ce pays.

III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : chiffres d'affaires globaux des trois derniers exercices disponibles. Le chiffre d'affaires doit être adapté à l'opération concernée.

III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies .

Qualification obligatoire pour le titulaire du marché 1 :

Les candidats doivent être en possession d'un certificat de qualification spécifique pour l'amiante non friable (Qualibat 1512 - afaq Afnor " amiante non friable à risques particuliers " ou afaq ascert), ou s'appuyer sur un cotraitant ou sous-traitant détenteur de cette qualification.
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

III.2.4) Marchés réservés :
non.


III.3) Conditions propres aux marchés de services

III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière :

III.3.2) Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation :

SECTION IV : PROCEDURE


IV.1) Type de procédure :

IV.1.1) Type de procédure :
ouverte.

IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :

IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :


IV.2) Critères d'attribution

IV.2.1) Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1. prix
Pondération : 60.
2. valeur technique
Pondération : 40.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée :
non.


IV.3) Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
11-pmo002-11H018-11H019-11H020.

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :
non.


IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif :


IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
28 novembre 2011, à 16:00


IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :


IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français.


IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :

Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres)


IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES


VI.1) Il s'agit d'un marché à caractère périodique :
non.


VI.2) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires :


VI.3) Autres informations :
1) Retrait des dossiers
Les entreprises peuvent retirer gratuitement le dossier de consultation à l'établissement du service d'infrastructure de la défense de METZ, Service Achats Infrastructure - section achats investissement (8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 sauf le vendredi à 15h30) ou le demander par courrier, par adresse électronique ou par télécopie. Le dossier de consultation est disponible sur le site www.marches-publics.gouv.fr.
2) critère d'attribution identique pour les trois marchés :
A] La note pondérée " prix " sera calculée selon la formule suivante :
60 X (la meilleure offre / l'offre de la société)
La meilleure offre est l'offre la moins disante après élimination des offres inapropriées, inacceptables, irrégulières et anormalement basses.
B] La valeur technique sera apprécié en fonction du mémoire technique :
La note pondérée " valeur technique " sera calculée selon la formule suivante :
40 X (note candidat / meilleure note)
Barème pour le mémoire technique (= 100 points) répartis en fonction des éléments suivants :
a) la documentation technico-commerciale des matériels mis en oeuvre, en complément du tableau des marques (40 points),
b) les moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier (10 points),
c) les moyens mis en oeuvre par le titulaire pour garantir la santé et la sécurité du chantier (10 points
d) les dispositions arrêtées par le titulaire pour assurer la propreté du chantier et la gestion des déchets de chantier (10 points),
e) les dispositions techniques particulières (30 points),
Note candidat = nombre de points obtenus par le candidat pour le mémoire technique.
3) Délai d'exécution des marchés :
18 mois de travaux avec une période de préparation de deux mois incluse à compter de l'ordre de service qui prescrira de les commencer.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 13 octobre 2011.


VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Strasbourg, 31 avenue de la Paix B.P. 1038f, F-67070 Strasbourg Cedex. E-mail : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr. Tél. : (+33) 3 88 21 23 23. URL : http://www.ta-strasbourg.juradm.fr. Fax : (+33) 3 88 36 44 66

Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics, 1 rue du préfet Claude Erignac, F-54038 Nancy Cedex. Tél. : (+33) 3 83 34 25 45. Fax : (+33) 3 83 34 22 24


VI.4.2) Introduction des recours


VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Strasbourg, 31 avenue de la Paix B.P. 1038f, F-67070 Strasbourg Cedex. E-mail : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr. Tél. : (+33) 3 88 21 23 23. URL : http://www.ta-strasbourg.juradm.fr. Fax : (+33) 3 88 36 44 66


VI.5) Date d'envoi du présent avis : 13 octobre 2011.

Mots déscripteurs
Chauffage (travaux)
Electricité
Plomberie
Sanitaire
Tous corps d'état

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR