Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 73  (Savoie) Date de parution : 19/11/2011 Date de péremption : 08/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 224A N° annonce (BOAMP) 66

réhabilitation du salon d'honneur de la mairie d'albertville - tapisserie sièges ce marché correspond à la relance du lot n° 8 d'un précédent marché (m311017), à Albertville 

0119-->
BOMP A/0224-66Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Albertville.
Correspondant : le maire, 12 cours de l'hôtel de Ville B.P. 104, 73207 Albertville, courriel : commande.publique@albertville.com, adresse internet : http://www.albertville.com.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.albertville.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : réhabilitation du Salon d'honneur de la Mairie d'albertville - tapisserie Sièges Ce marché correspond à la relance du lot n° 8 d'un précédent marché (M311017), lot n° 8 pour lequel aucune offre n'avait été retenue.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 98394000.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : fonds propres de la collectivité. Paiement par mandat administratif sous 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Code des marchés publics :
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;.

Capacité économique et financière - références requises : les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :
-Aucune pièce n'est demandée.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics :
-Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
l'offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations des articles 46-i et 46-ii du Code des marchés publics.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique sur mémoire technique faisant apparaître : organisation du chantier (15 %); personnel composant l'équipe intervenant sur le chantier (10 %); présentation des produits mis en oeuvre sur le chantier (20 %); moyens mis en oeuvre en faveur du développement durable (6 %) : 51 % ;
- prix : 49 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 8 décembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : M311020.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier sur http://www.albertville.com
Les prestations devront être terminées au 10 janvier 2012. Le délai d'exécution part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
La date prévisionnelle de commencement d'exécution de la prestation est fixée aux alentours du 20 décembre 2011.
Une visite sur place est obligatoire. Pour cela, prendre contact auprès de Catherine Vidalenc au 09 62 11 37 51 Ou 06 10 75 01 71.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 novembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Mairie d'Albertville : Service de la Commande Publique.
12, Cours de l'hôtel de Ville B.P. 104, 73200 Albertville.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Via Interieure : Architecte d'intérieur - Catherine Vidalenc.
34, avenue Gambetta, 74000 Annecy, tél. : 09-62-11-37-51.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Mairie d'Albertville : Service de la Commande Publique - Laure Girard.
12, Cours de l'hôtel de Ville B.P. 104, 73207 Albertville, télécopieur : 04-79-10-43-29.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : idem Rens. Administratifs.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun B.P. 1135, 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, télécopieur : 04-76-42-22-69.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun B.P. 1135, 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-00, courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr, télécopieur : 04-76-42-22-69.

Mots déscripteurs
Tous corps d'état

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR