Contact Inscription gratuite Connexion
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 78  (Yvelines) Date de parution : 28/09/2011 Date de péremption : 17/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 188A N° annonce (BOAMP) 95

remise en état de l'allée de bailly entre l'allée de choisy et la porte de bailly à Versailles 

1128-->
BOMP A/0188-95Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Etablissement Public de Versailles.
Correspondant : M. Aillagon Jean-Jacques, Président de l'établissement, rp 834, 78008 Versailles Cedex.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture et religion.

Objet du marché : remise en état de l'allée de Bailly entre l'allée de Choisy et la porte de Bailly.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45233222.

Lieu d'exécution : domaine national de Versailles, 78008 Versailles Cedex.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
dans le cadre de l'opération de remise en état du tronçon de l'allée de Bailly, situé entre l'allée de Choisy et la porte de Bailly, le titulaire se verra confier le type de travaux suivants :
- dépose en réemploi de pavés
- terrassements
- pose d'un géotextile
- fourniture et mise en oeuvre de grave naturelle
- fourniture de pavé ancien en grès
- repose de Pavés
- fourniture et mise en oeuvre de terre végétale
les travaux sont divisés, géographiquement, en 1 tranche ferme et 1 tranche conditionnelle. Le délai d'exécution des travaux de chaque tranche ne devra pas dépasser 4 mois, période de préparation de chantier incluse. En cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de l'ensemble des travaux ne sera pas réduit à moins de 6 mois.
Pour les tranches ferme et conditionnelle, les candidats devront faire une proposition pour l'option suivante : terrassement de la fondation existante sur 0,10 m (en plus des 0,25cm) d'épaisseur minimum avec évacuation des déblais aux décharges. Fourniture et mise en oeuvre de grave naturelle sur 0,10m d'épaisseur (en plus des 0,25cm) y compris tassement et terrassement
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur les fonds propres de l'epv et/ou sur subventions du ministère de la Culture et de la Communication.
Versement d'une avance de 15 % du montant de la tranche affermie lorsque celui-ci est supérieur à 50000 EUR (H.T.) et le délai d'exécution supérieur à 2 mois.
Délai global de paiement à 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : les candidatures seront analysées sur les bases des capacités professionnelles, techniques et financières. Les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 et Dc2 (téléchargeables avec le dce) pour présenter leur candidature, avec les éléments indiqués ci-dessous.

Situation juridique - références requises : - Copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire.
- Déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des marchés publics .
- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du Code du travail ;
- documents relatifs au pouvoir de la personne habilitée pour engager le candidat.

Capacité économique et financière - références requises : - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années.
- Lliste des principaux travaux de pavage en monuments historiques effectués au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les références de travaux sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique.
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont il dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix global et forfaitaire hors taxes : 60 % ;
- moyens humains et techniques : 30 % ;
- délai d'exécution proposé : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 17 octobre 2011, à 16 h 30.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2011-55.

Renseignements complémentaires : la visite du site n'est pas obligatoire. Les candidats sont cependant invités à se rendre sur le site pour apprécier les conditions d'exécution des prestations (accès libre au parc)
marché à tranches
la transmission des offres ou des candidatures par voie électronique sera autorisée.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : le mode de transmission des candidatures et des offres choisi par l'epv est la transmission par voie électronique à l'adresse suivante : www.edi-tender.com/chateauversailles.
Cependant, les candidats peuvent transmettre leur candidature et leur offre sur support papier :
- soit par envoi postal en recommandé avec Ar : Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles - direction du patrimoine et des jardins - service de la coordination et du fonctionnement - bureau des marchés (n°213) - a l'attention de Mlle Romiguières - rp 834 - 78008 Versailles Cedex
- soit par dépôt contre récépissé (9h30-12h et 14h-16h30) : Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles - direction du patrimoine et des jardins - service de la coordination et du fonctionnement - bureau des marchés (n°213) - a l'attention de Mlle Romiguières - grande Ecurie du Roy - avenue Rockefeller - 78008 Versailles Cedex
tout pli qui parviendra après la date et l'heure limites de réception des candidatures et des offres indiquées ci-dessus sera écarté.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 septembre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Service de la conservation architecturale.
rp 834, 78008 Versailles Cedex.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Bureau des marchés.
rp 834, 78008 Versailles Cedex, courriel : spcaf@chateauversailles.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : http://www.edi-tender.com/chateauversailles.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif 59 avenue de St Cloud, 78000 Versailles.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif national de réglement amiable des litiges 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Direction des Affaires Juridiques du Minefi 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris.

Mots déscripteurs
Génie civil
Voirie et réseaux divers

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR