Contact Inscription gratuite
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 34  (Hérault) Date de parution : 04/10/2011 Date de péremption : 21/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 192B N° annonce (BOAMP) 41

remplacement du groupe frigorifique de l'opéra comédie à Montpellier 

1204-->
BOMP B/0192-41Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : communauté d'agglomération Montpellier.
Correspondant : direction Adjointe des Marchés Publics, 50 Place Zeus, 34961 Montpellier, tél. : 04-67-13-64-84, télécopieur : 04-67-13-62-95, courriel : marches-publics@montpellier-agglo.com, adresse internet : http://www.montpellier-agglo.com.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://marches.montpellier-agglo.com.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : remplacement du groupe frigorifique de l'opéra Comédie à Montpellier.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45331231.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
remplacement de l'installation frigorifique complète, création avec déplacement de la sous station, remplacement complet de la télégestion (y compris modifications), confection de châssis métalliques.
Augmentation de puissance de 240kw à 400kw pour faire face aux nouveaux besoins
Mise en conformité vis-à-vis de la législation sur les fluides frigorigènes.
Amélioration des performances énergétiques, diminution des nuisances sonores.
Travail de frigoriste pur, professionnel de métier réalisant des travaux identiques au quotidien.
Contrat d'entretien, de maintenance et astreinte comprise sur contrat de 3 ans
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :

Estimation de la valeur (H.T.) : 200 000 EUR.
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 14 jours à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er décembre 2011.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises :
- une lettre de candidature signée, en cas de groupement, par chaque membre du groupement ou par le mandataire dûment habilité, conformément à l'article 51.iv du code des marchés publics ;
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat ;
- preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité économique et financière - références requises : -Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles ;.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 octobre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2609MG11.

Renseignements complémentaires .

Visite obligatoire. Visites prévues le 05 et le 17 Octobre 2011. Contacter Stéphane KREUTSER au 04 67 13 69 11.

Tous les avis de publicité de la communauté d'agglomération de Montpellier sont consultables sur le site : www.montpellier-agglo.com ; onglet "Marchés publics".

Le Dossier de consultation des entreprises peut être :
- retiré gratuitement aux horaires d'ouverture de la Direction adjointe des marchés publics (9 h 12 h - 14 h 16 h 30) du lundi au vendredi hors jours fériés ;
- envoyé gratuitement sur simple demande par télécopieur 04.67.13.62.95 ou courriel : marches-publics@montpellier-agglo.com ;
- téléchargé à l'adresse : https://marches.montpellier-agglo.com

Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Montpellier, 6 rue Pitot, 34063 Montpellier Cedex. E-Mail : greffe.ta-montpellier@juradm.fr. Tél. 04 67 54 81 00. URL : montpellier.tribunal-administratif.fr. télécopieur 04 67 54 81 56.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 septembre 2011.

Mots déscripteurs
Cuisine (équipement)
Equipements spécialisés
Plomberie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
29Machines et équipements
31Machines et appareils électriques
40Electricité, gaz et chaleur
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR