Contact Inscription gratuite
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 91  (Essonne) Date de parution : 19/10/2011 Date de péremption : 04/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 203A N° annonce (BOAMP) 115

Remplacement des hammams et saunas du stade Robert Bobin à Bondoufle à Bondoufle 

1219-->
BOMP A/0203-115Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : conseil général de l'Essonne.
Correspondant : M. Président Le, boulevard de france, hôtel du département boulevard de france, hôtel du département, 91012 Evry Cedex.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : remplacement des hammams et saunas du stade Robert Bobin à Bondoufle.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45211370.

Lieu d'exécution : rue de Paris, 91070 Bondoufle.

Code NUTS : FR104.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la présente consultation a pour objectif la passation d'un marché de travaux remplacement des hammams et saunas du stade Robert BOBIN à Bondoufle
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le délai d'exécution des travaux est de 4 semaines. Il ne comprend pas la période de préparation.
La période de préparation est estimée à un mois . Elle démarre à compter de la notification du marché .
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le présent marché pourra faire l'objet d'éventuels avenants.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du code des marchés publics. Marché financé sur les fonds propres du département. Délai global de paiement 30 jours. Conditions du ccag/travaux.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : entreprise seule ou groupement solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : les déclarations et attestations suivantes prévues aux articles 44 et 45 du Code des Marchés publics : la déclaration d'intention de soumissionner Dc1, la déclaration du candidat Dc2 et si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.

Capacité économique et financière - références requises : le chiffre d'affaires (H.T.) des 3 derniers exercices, les moyens humains et les moyens matériels dont l'(les) opérateur(s) économique(s) dispose(nt).

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : des références de travaux de même nature et de même importance de moins de cinq ans pour des prestations similaires, faisant apparaître le nom du client avec indication d'un contact, les dates de réalisation, la nature des prestations et les montants.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 novembre 2011, à 16 h 30.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 0849-1-00.

Renseignements complémentaires : type de pouvoir adjudicateur : Collectivité Territoriale. Le marché n'est pas financé sur des fonds communautaires. Dématérialisation des procédures, le dossier de consultation des entreprises est disponible à l'adresse suivante : http//www.marches.essonne.fr. Les plis peuvent aussi être remis par envoi en recommandé ou déposés contre récépissé. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : conseil général de l'Essonne - direction de la construction et des bâtiments - service marchés.
immeuble france essonne, 1 rue édouard branly, 6ème étage bureau 605 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 boulevard de france, hôtel du département, 91012 Evry Cedex, adresse internet : http://marches.essonne.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : conseil général de l'Essonne - direction de la construction et des bâtiments - service aménagements et grosses réparations.
Correspondant : M. Depetiteville Alain boulevard de france boulevard de france, hôtel du département, 91012 Evry Cedex, tél. : 01-60-91-94-93, télécopieur : 01-60-91-77-75, courriel : adepetiteville@cg91.fr, adresse internet : http://marches.essonne.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : conseil général de l'Essonne - direction de la construction et des bâtiments - service marchés.
Correspondant : Mme Guignon Myriam boulevard de france boulevard de france, hôtel du département, 91012 Evry Cedex, tél. : 01-60-91-96-26, télécopieur : 01-60-91-77-75, courriel : mguignon@cg91.fr, adresse internet : http://marches.essonne.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : conseil général de l'Essonne - direction de la construction et des bâtiments - service marchés.
Correspondant : Mme Guignon Myriam immeuble france essonne, 1 rue édouard branly, 6ème étage bureau 605 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 boulevard de france, hôtel du département, 91000 Evry, tél. : 01-60-91-96-26, télécopieur : 01-60-91-77-75, courriel : mguignon@cg91.fr, adresse internet : http://marches.essonne.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de versailles 56 avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, télécopieur : 01-39-20-54-36, adresse internet : http://www.ta-versailles.juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de versailles 56 avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, télécopieur : 01-39-20-54-36, adresse internet : http://www.ta-versailles.juradm.fr.

Mots déscripteurs
Piscine

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR