Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 60  (Oise) Date de parution : 30/09/2011 Date de péremption : 21/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 190A N° annonce (BOAMP) 60

remplacement des portes des hangars de la Base Aérienne 110 à Creil 

1130-->
BOMP A/0190-60Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MINDEF/SGA/DCSID/DRG IDF.
Correspondant : chef de la section achats maintenance, etablissement du service d'infrastructure de la defense " Ile-De-France " 8 avenue du président kennedy B.P. 40202, 78102 Saint-Germain-en-Laye Cedex, tél. : 01-39-21-22-98, télécopieur : 01-39-21-30-16.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Défense.

Objet du marché : creil - 60 - ba110 - eSIS, Hm1, Hm7 Remplacement des portes des hangars.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 44221200.

Lieu d'exécution : creil - base Aérienne 110, 60100 Creil.

Code NUTS : FR222.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la présente consultation concerne l'exécution à prix global et forfaitaire des travaux sur le Remplacement des portes des hangars ESIS, Hm1, Hm7
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le marché est à prix global forfaitaire et ferme actualisable. Le mode de règlement est le virement. Le délai de paiement est de trente jours conformément à l'article 98 du code des marchés publics. Le financement est assuré par les crédits d'infrastructure du ministère de la Défense.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : les candidats pourront soumissionner pour l'ensemble du marché sous la forme juridique de leur choix.
Néanmoins, en cas de groupement conjoint
Le mandataire devra être solidaire de ses co-traitants pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur en ce qui concerne l'exécution du marché.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : l'examen des candidatures s'effectuera conformément à l'article 52 du code des marchés publics. Les candidats devront avoir réalisé des prestations similaires dans les trois dernières années.

Situation juridique - références requises .

Les candidats fourniront :
- une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants - modèle Dc1 ;
- une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement - modèle Dc2 comportant l'existence éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire (ou procédure étrangère équivalente) à l'encontre du candidat (dans l'affirmative, joindre une copie du jugement correspondant) ;
- un extrait K-Bis ;
- les pouvoirs de la personne habilitée à engager la société ;
- dans le cas ou le candidat est en redressement judiciaire, une copie du jugement.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises .

Les entreprises candidates produiront :

La preuve de la capacité du candidat sera appréciée par tout moyen notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de prestations attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser les prestations pour lesquels il se porte candidat.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, financières et techniques, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, financières et techniques d'autres opérateurs économiques. Dans ce cas il justifiera des capacités (même justificatifs professionnels, techniques, financiers à fournir que ceux exigés des candidats) de ce ou ces opérateurs économiques et apportera la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché, en fournissant un engagement écrit du ou des opérateurs économiques.
- le certificat de qualification Qualibat 3532, ou équivalent (certificats d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence à réaliser la prestation) ;
- liste des travaux de nature et d'importances équivalentes aux travaux projetés en cours ou réalisés depuis les 3 dernières années ;
- état du chiffre d'affaire des 3 dernières années.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations noté sur 100 points, cette note est pondérée à : 60 % ;
- valeur technique des prestations notée sur 100 points au vu du mémoire technique selon les sous-critères suivants : [(compétences, expérience des personnes responsables pour ce chantier; effectifs et matériels pour ce chantier : 20 points), (méthodologie et organisation du chantier; planning d'exécution détaillé et cohérent; procédés et moyens d'exécution envisagés; mesures d'hygiène et de sécurité : 30 points), (qualité technique de la solution : 50 points)], cette note est pondérée à : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 octobre 2011, à 11 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires .

- Le délai d'exécution est de 4 mois, période de préparation de 15 jours comprise.

Le délai d'exécution part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux;
- date prévisionnelle de notification du marché : quatrième trimestre 2011 ;
- le DCE peut être retiré en ligne sur le site www.marches-publics.gouv.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
- les seront transmises sous plis clos contenant une enveloppe avec la candidature et l'offre par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité à l'adresse de l'organisme acheteur ;
- les offres devront être remises, contre récépissé, avant la date et l'heure limites indiquées sur la page de garde du réglement de la consultation ;
- si elles sont envoyées par la poste, elles seront adressées par pli recommandé avec avis de réception postal, et devront parvenir à destination avant ces mêmes date et heure limites indiquées. La Section achats Maintenance de l'etablissement du service d'infrastructure de la défense Ile de France est ouverte du lundi au vendredi: 9 heures à 11 heures - 13h30 à 16 heures.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 septembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE " ILE-DE-France "
Base des Loges - Bâtiment 054
Section Achats Maintenance.
8 avenue du président kennedy B.P. 40202, 78102 Saint-Germain-en-Laye Cedex, tél. : 01-39-21-22-98, télécopieur : 01-39-21-30-16.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE " ILE-DE-France "
Base des Loges - Bâtiment 054
Section Achats Maintenance.
8 avenue du président kennedy B.P. 40202, 78102 Saint-Germain-en-Laye Cedex, tél. : 01-39-21-22-98, télécopieur : 01-39-21-30-16.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Unité du Service d'Infrastructure de la Défense de Creil.
Correspondant : M. Antoine, 60100 Creil, tél. : 03-44-28-60-00, poste : 4998, télécopieur : 03-44-28-68-37.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : ETABLISSEMENT DU SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE " ILE-DE-France "
Base des Loges - Bâtiment 054
Section Achats Maintenance.
8 avenue du président kennedy B.P. 40202, 78102 Saint-Germain-en-Laye Cedex, tél. : 01-39-21-22-98, télécopieur : 01-39-21-30-16.

Instance chargée des procédures de recours : Greffe du Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de Saint- cloud, 78011 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr, télécopieur : 01-30-21-11-19.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics..

Mots déscripteurs
Menuiserie
Porte automatique

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR