Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 75  (Paris) Date de parution : 15/10/2011 Date de péremption : 14/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 201A N° annonce (BOAMP) 74

Renouvellement de la conduite d'eau potable rue Freycinet et avenue du président Wilson à Paris 

1215-->
BOMP A/0201-74Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Eau de Paris.
Correspondant : M. Directeur General, 9, rue Victor Schoelcher Cedex 14, 75675 Paris, tél. : 01-40-48-98-00, poste : 9858, télécopieur : 01-40-48-99-34, courriel : aurelia.gibout@eaudeparis.fr, adresse internet : http://www.eaudeparis.fr.

Principale(s) activité(s) de l'entité adjudicatrice : Eau.

Objet du marché : 11890- renouvellement de la conduite d'eau potable Dn 600 mm. rue Freycinet et avenue du président Wilson à Paris, entre la place des Etats-Unis à Paris 16ème et la place de l'alma à Paris 8ème.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45232150.

Lieu d'exécution : les travaux seront réalisés en égout ou galerie entre la place des Etats-Unis à paris 16ème et la place de l'alma à Paris 08ème.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
les travaux objet du présent marché s'inscrivent dans le cadre du programme de renouvellement des conduites d'eau potables exploitées par Eau de Paris. Il concerne le renouvellement de la conduite Dn 600 mm en fonte grise située en ouvrages souterrains visitables sur 550 ml environ par une conduite en fonte ductile de même diamètre ainsi que la dépose d'une conduite abandonnée Dn 300 mm sur 150 ml environ.. Marché soumis aux dispositions applicables aux entités adjudicatrices
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le projet comprend :
- la dépose en galerie et égout de la conduites Ep Dn 600 mm sur 550 ml environ
- la dépose en égout de la conduite abandonnée à la voûte Dn 300 mm sur 150 ml environ
- la fourniture et la pose de conduite Ep Dn 600 mm sur 550 ml environ, en égout et galerie
- le remplacement de deux tronçons de conduites d'eau non potable en égout et galerie Dn 600 mm sur 150 m environ et Dn 900 mm sur 5 m environ.
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera pratiquée sur chaque acompte versé conformément aux articles 101 à 103 du code des marchés publics. Le candidat pourra remplacer la retenue par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement des travaux est assuré par les ressources propres de l'établissement.
Les travaux seront réglés par acomptes mensuels.
Les paiements seront effectués par virement administratif à 30 jours dans les conditions prévues par l'article 98 du code des marchés publics.
Le dépassement du délai maximum de paiement ouvre droit au bénéfice des intérêts moratoires.
Une avance de 20 % sera accordée au titulaire conformément à l'article 87 du code des marchés publics. Son remboursement interviendra dans les conditions fixées à l'article 88 du code des marchés publics.
En application de l'article 89 du code des marchés publics, le versement de l'avance sera conditionnée par la constitution une garantie à première demande, à concurrence de 50 % du montant de l'avance. Une caution personnelle et solidaire pourra se substituer à cette garantie.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : les candidats devront produire :
Une lettre de candidature ainsi qu'une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner aux marchés et accords-cadres mentionné par l'article 43 du Code des marchés Publics;
Pour fournir ces renseignements, le candidat peut utiliser le formulaire Dc1 "lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants" ou tout autre document contenant les mêmes renseignements et attestations.
en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat.

Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaire global au cours des trois derniers exercices disponibles.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : qualification Fntp 5.111 nomenclature 2009 "Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau (potable ou brute) sous pression ou de refoulement, établis en canalisations de Dn strictement supérieur à 500mm mais également pour canalisations de Dn strictement supérieur à 300 mm ou inférieur ou égal à 500 mm si la pression d'essai est supérieure ou égale à 25 bars" ou qualification similaire.
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des cartes professionnelles ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Pour fournir les renseignements relatifs aux capacités financières, professionnelles et techniques les candidats peuvent utiliser le formulaire Dc2.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 40 % ;
- valeur technique : 40 % ;
- délai d'exécution : 20 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 14 novembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : M11980.

Renseignements complémentaires : le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement jusqu'à la date limite de remise des offres sur le site http://www.edi-tender.com/eaudeparis/
Le dossier de consultation sur support papier est remis gratuitement à chaque entreprise qui en fera la demande écrite auprès de l'agence de maitrise d'ouvrage et patrimoine.
Le délai d'exécution du marché est fixé par le maître de l'ouvrage à vingt sept (27) semaines, non compris la période préparation de quatre (4) semaine, y compris la période de repliement de chantier. Le candidat a la possibilité de proposer un délai plus court pour la réalisation des travaux. La date prévisionnelle de commencement du marché est le 01 mars 2012.
La transmission des offres ou des candidatures par voie électronique sera autorisée.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : sur support physique : Eau de Paris, Service juridique, achats et marchés -, 9 rue Victor Schoelcher, 75014 Paris.
- par voie dématérialisée : http://www.edi-tender.com/eaudeparis/
dans les conditions prévues par le règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 octobre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Eau de Paris - Direction Ingénierie.
Correspondant : M. Faipot Frédéric 21/23, rue de la Vanne, 92120 Montrouge, tél. : 01-40-92-38-17, télécopieur : 01-40-92-24-55, courriel : frederic.faipot@eaudeparis.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Amoap.
Correspondant : M. Dahmane El Mostafa 152 Av Paul Vaillant couturier, 75014 Paris, tél. : 01-41-17-29-19, télécopieur : 01-41-17-29-90, courriel : el_mostafa.dahmame@eaudeparis.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Amoap.
Correspondant : Mme Martin Joelle 152 Av Paul Vaillant couturier, 75014 Paris, tél. : 01-41-17-29-13, courriel : joelle.martin@eaudeparis.fr, adresse internet : http://www.edi-tender.com/eaudeparis/Dce.asp?N=337510.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Paris 7 rue de Jouy, 75181 Paris Cedex.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal Administratif de Paris 7 rue de Jouy, 75181 Paris Cedex, tél. : 01-44-59-44-00, télécopieur : 01-44-59-46-46, adresse internet : http://www.ta-paris.juradm.fr.

Mots déscripteurs
Alimentation en eau potable
Canalisations
Réseaux divers

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
41Eau distribuée
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR