Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 83  (Var) Date de parution : 08/11/2011 Date de péremption : 29/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 216A N° annonce (BOAMP) 81

rénovation du casernement costebelle à la Base Aéronautique Navale à Hyères 

0108-->
BOMP A/0216-81Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MINDEF/SGA/DCSID/DTM.Toulon.
Correspondant : l'igtm, directeur régional du SID de Toulon, mindef/sga/dcsid/esid Toulon/Service achats infrastructure - bcrm toulon - esid tln - boîte postale n° 71, 83800 Toulon Cedex 9, tél. : 04-22-42-45-10, télécopieur : 04-22-43-44-09.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Défense.

Objet du marché : ban Hyères - rénovation du casernement Costebelle.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : hyères.

Code NUTS : FR825.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

L'opération concerne la rénovation du Casernement Costebelle de la Base Aéronautique Navale de Hyères. Consistance des travaux:
- mise en conformité de l'établissement, en particulier par rapport à la réglementation incendie et PMR ;
- restructuration intérieure complète ;
- requalification des locaux, l'amélioration du confort ;
- isolation de l'enveloppe (façade, toiture)
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le délai d'exécution à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution (hors période de préparation de 2 mois) sera de 12 mois.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 mars 2012.

Cautionnement et garanties exigés : il est prévu une retenue de garantie de 5 %.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : acomptes mensuels, prix révisables, paiement à 30 jours, avance de 20 %,
Le financement est assuré exclusivement par des ressources budgétaires de l'état.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : chaque lot donnera lieu à la passation d'un marché séparé. Chaque marché séparé sera passé avec un entrepreneur unique ou avec un groupement dont la forme est laissée librement au choix des candidats mais dont le mandataire sera obligatoirement solidaire de chacun des membres de ce groupement. Si les candidats se présentent en groupement conjoint, ils devront impérativement proposer une répartition des prestations entre cotraitants.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : les candidatures seront jugées en tenant compte des critères suivants : nature et montant des références, chiffre d'affaire, moyens techniques, qualification des personnels.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Autres renseignements demandés :
- : en cas de groupements, tous les justificatifs sont à fournir par chacun des membres du groupement.
-Pouvoir de la personne habilitée à engager la société
-Lettre d'habilitation des cotraitants (ou Dc1)
-Déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics (ou Dc2)
-Copie du jugement si le candidat est en redressement judiciaire
-les formulaires Dc1 et Dc2 relatif à la déclaration du candidat sont disponibles sur le site www.minefi.gouv.fr dans l'espace marchés publics, rubrique "Formulaires"
Renseignements relatifs à la capacité :
-Chiffre d'affaire global réalisé au cours des 3 dernières années
-Effectif moyen annuel
-Liste des moyens en matériels
-Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années (joindre un dossier de références).
en cas de sous-traitance, le candidat fournira les mêmes documents ainsi qu'un engagement écrit pour chaque sous-traitant.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 70 % ;
- valeur technique : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 29 novembre 2011, à 15 h 30.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2011/ESID-TLN/1075 - 1076 -1077.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : renseignements: Mme Lucchesi, chef du Service achats infrastructure
Téléphone :04.22.42.45.10 / Télécopie : 04.22.43.44.09
Les offres seront remises contre récépissé avant les dates et heures limites indiquées ci-avant, à l'adresse géographique suivante (ATTENTION: une demande d'accès à la base navale devra être formulée au moins 3 jours ouvrables à l'avance au 04.22.42.38.84 ou 04.22.42.64.99) :
Etablissement du service d'infrastructure de la défense de Toulon - service achats infrastructure
BCRM Toulon - boîte postale 71 - 83800 Toulon Cedex 09
ou envoyées en recommandé avec avis de réception à la même adresse.
Toute offre parvenant après la date et l'heure limites mentionnées ci-dessus sera irrecevable.
Les candidats sont informés que les offres peuvent être transmises par voie électronique sur le site "Marches-Publics.Gouv.Fr"
Le dossier de consultation est remis gratuitement aux candidats en faisant la demande par télécopie au 04.22.43.44.09
Les candidats sont informés que le dossier de consultation peut être retiré sur le portail achats du ministère de la défense "Marches-Publics.Gouv.Fr ", organisme Sga/Sid/Esid Toulon

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 novembre 2011.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon 5 rue Racine - B.P. 40510, 83041 Toulon Cedex 09, tél. : 04-94-42-79-30, courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr, télécopieur : 04-94-42-79-89, adresse internet : http://www.ta-toulon.juradm.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics de Marseille préfecture de la région PACA - bd Paul Peytral - 13282 Marseille Cedex 20 Tel : 04 91 15 63 74 - télécopieur : 04 91 15 61 90.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal administratif de Toulon.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 démolitions, gros oeuvre, corps d'état secondaires.
Les travaux comprennent : démolitions, gros oeuvre, corps d'état secondaires
maçonnerie -couverture - étanchéité - menuiseries exterieures - métallerie - serrurerie - cloisons - doublage - faux plafonds - peinture - façades - menuiseries interieures - mise en place 2e rangement - carrelage faience - sols souples - monte charge.
; délai global : période de préparation : 2 mois. Délai d'exécution des travaux : 12 mois.

C.P.V. - Objet principal : 45262522.
Lot(s) 2 chauffage ventilation plomberie.
Les travaux comprennent : chauffage ventilation plomberie
production de chauffage - pac air/eau
production ecs solaire
chauffage par radiateurs
rafraichissement du local informatique
vmc ouest et est
ventilation
distribution eau froide / eau chaude
RIA
appareils sanitaires
evacuations eu/ev/ep.
; délai global : période de préparation : 2 mois. Délai d'exécution des travaux : 12 mois.

C.P.V. - Objet principal : 45232141.
Lot(s) 3 électricité courants forts courants faibles.
Les travaux comprennent : électricité courants forts courants faibles
Etudes d'exécution
Neutralisation des installations électriques courant fort
Alimentation provisoire de chantier
Liaisons principales basse tension
Réseau de terre
Distribution générale basse tension
Armoires électriques
Canalisations principales Basse tension
Canalisations secondaires
Conduits et goulottes/plinthes
Chemin de câbles
Alimentations particulières
Appareils d'éclairage
Éclairage extérieur
Petit appareillage
Éclairage de sécurité
Neutralisation des installations électriques courant faible
Système de sécurité incendie
Téléphonie / informatique
Installation télévisuelle
Contrôle d'accès.
; délai global :période de préparation : 2 mois. Délai d'exécution des travaux : 12 mois.

C.P.V. - Objet principal : 45311000.

Mots déscripteurs
Chauffage (travaux)
Démolition
Electricité
Gros oeuvre
Plomberie
Ventilation

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR