Contact Inscription gratuite
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 88  (Vosges) Date de parution : 24/09/2011 Date de péremption : 21/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 186A N° annonce (BOAMP) 79

rénovation extension de 3 bâtiments sanitaires du camping des lacs à Badonviller 

0021-->
BOMP A/0186-7954Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Syndicat des Lacs.
Correspondant : Stricher elisabeth, 28 rue maréchal foch, 54540 Badonviller, tél. : 03-83-42-14-12, télécopieur : 03-83-42-14-23, courriel : estricher@paysdeslacs.com, adresse internet : http://www.e-marchespublics.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : rénovation extension de 3 bâtiments sanitaires du camping des lacs.

Type de marché de travaux : exécution.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
rénovation et extension de 3 bâtiments sanitaires

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er novembre 2011.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 octobre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2109112.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 septembre 2011.

Syndicat des lacs de pierre-percee.
Correspondant : Bernard muller , président 28 rue maréchal foch, 54540 Badonviller, tél. : 03-83-42-14-12, télécopieur : 03-83-42-14-23, courriel : sma@paysdeslacs.com.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Pascal gerard.
Correspondant : Architecte dplg 17 bis, rue bastien lepage, 54000 Nancy, tél. : 03-83-35-32-50, télécopieur : 038-33-35-32-51.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Syndicat des lacs de pierre-percee.
Correspondant : Elisabeth stricher 28 rue maréchal foch, 54540 Badonviller, tél. : 03-83-42-14-12, télécopieur : 03-83-42-14-23, courriel : estricher@paysdeslacs.com.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Syndicat des lacs de pierre-percee.
Correspondant : Elisabeth stricher 28 rue maréchal foch, 54540 Badonviller, tél. : 03-83-42-14-12, télécopieur : 03-83-42-14-23, courriel : estricher@paysdeslacs.com, adresse internet : http://www.e-marchespublics.com.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de nancy 5 place de la carrière
c.o. 20038, 54036 Nancy Cedex, tél. : 03-83-17-43-43, courriel : greffe.ta-nancy@juradm.fr, télécopieur : 03-83-17-43-50.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : -Référé précontractuel par tout intéressé jusqu'à la signature du marché (article l 551-1 du code de justice administrative).
-tout intéressé dispose d'un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication des actes détachables du marché pour contester ceux-ci par le biais d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, les concurrents évincés à l'obtention du marché se verront opposer l'irrecevabilité de leur recours dès lors que le marché aura été signé. (articles r 421-1 et suivants du code de justice administrative, conseil d'état, 16 juillet 2007, société tropic travaux signalisation, req. n° 291545).
-tout intéressé dispose d'un délai de 31 jours à compter de l'avis d'attribution du contrat, pour contester un manquement éventuel aux obligations de publicité et de mise en concurrence, dans le cadre d'un référé contractuel, sauf pour le requérant à avoir saisi le juge du référé précontractuel. En outre, un référé contractuel ne pourra pas être engagé si le pouvoir adjudicateur procède à la publication d'un avis de transparence volontaire ex ante et respecte un délai de 11 jours entre cette publication et la signature du marché (article l 551-13 du code de justice administrative).
-recours de plein contentieux par les concurrents évincés dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de l'avis d'attribution du contrat. (conseil d'état, 16 juillet 2007, société tropic travaux signalisation, req. n° 291545).

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 gros-oeuvre maçonnerie - isolation.
Gros-oeuvre Maçonnerie
Lot 1 bis : Isolation par l'extérieur.
Lot(s) 2 charpente couverture zinguerie etancheité.
Charpente couverture Zinguerie Etancheité.
Lot(s) 3 menuiseries bois.
Menuiseries bois.
Lot(s) 4 cabines sanitaires.
Cabines sanitaires.
Lot(s) 5 plâtrerie faux plafonds isolation.
Plâtrerie Faux plafonds Isolation.
Lot(s) 6 carrelage.
Fourniture et pose de carrelage.
Lot(s) 7 peinture.
Peinture.
Lot(s) 8 electricité chauffage.
Electricité Chauffage.
Lot(s) 9 plomberie sanitaire.
Plomberie sanitaire.

Mots déscripteurs
Carrelage
Charpente
Chauffage (travaux)
Cloison, faux plafond
Couverture
Electricité
Etanchéité
Gros oeuvre
Isolation
Maçonnerie
Menuiserie
Peinture (travaux)
Plâtrerie
Plomberie
Sanitaire
Zinguerie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR