Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 88  (Vosges) Date de parution : 09/11/2011 Date de péremption : 28/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 217A N° annonce (BOAMP) 147

rénovation intérieure de l'ancienne bibliothèque lamartine à Saint Die Des Vosges 

0109-->
BOMP A/0217-147Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Saint Dié des Vosges.
Correspondant : M. Anthony hinard, 1 rue Carbonnar, 88100 St Die-des-Vosges, tél. : 03-29-52-66-09, télécopieur : 03-29-55-38-20, courriel : marches@ville-saintdie.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : rénovation intérieure de l'ancienne bibliothèque Lamartine.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : ville de Saint-Dié-Des-Vosges, 88100 Saint-Die-des-Vosges.

Code NUTS : FR414.

Caractéristiques principales :
une visite sur site est obligatoire. Prendre rendez vous auprès de M.Dominique HEURTEL Tel : 03.29.52.66.60 ou 06.72.03.97.28
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Caractéristiques des prix : Prix forfaitaires et prix unitaires. Modalités de variation des prix : fermes actualisables. Modalité de règlement des comptes : selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux Le paiement sera effectué en fonction d'un relevé contradictoire entre l'entrepreneur et l'administration sur la base des prix du bordereau des prix unitaires.. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : Fonds propres de la Ville de Saint-Dié-Des-Vosges.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail ;.

Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 % ;
- valeur technique : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 28 novembre 2011, à 11 h 45.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : BIBLI LAMARTINE/SMA/2011.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 novembre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Bureau d'Etude.
Correspondant : M. Dominique HEURTEL 1 rue Carbonnar, 88100 Saint-Die-des-Vosges, tél. : 03-29-52-66-60.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Sur demande écrite : (courrier, mail ou télécopieur) Mairie de Saint-Dié-des-Vosges.
Correspondant : M. Hinard Anthony 1 rue Carbonnar, 88100 Saint-Die-des-Vosges, tél. : 03-29-52-60-41, télécopieur : 03-29-55-38-20, courriel : marches@ville-saintdie.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 1 rue Carbonnar, 88100 St Die-des-Vosges, adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_S3nCz22pVT.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nancy 5 Place Carrière, 54000 Nancy, tél. : 03-83-17-43-43, télécopieur : 03-83-17-43-50.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Nancy 5 Place Carrière, 54000 Nancy, tél. : 03-83-17-43-43, télécopieur : 03-83-17-43-50.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Gros oeuvre.

Informations complémentaires : délai d'exécution : 6 semaines à compter de l'ordre de Service.
Lot(s) 2 Menuiserie aluminium.

Informations complémentaires : délai d'exécution : 2 mois à compter de l'ordre de Service.
Lot(s) 3 Serrurerie.

Informations complémentaires : délai d'exécution : 2 mois à compter de l'ordre de Service.
Lot(s) 4 Protection incendie.

Informations complémentaires : délai d'exécution : 2 semaines à compter de l'ordre de Service.
Lot(s) 5 Cloison coupe feu.

Informations complémentaires : délai d'exécution : 2 semaines à compter de l'ordre de Service.
Lot(s) 6 Faux plafond.

Informations complémentaires : délai d'exécution : 1 mois à compter de l'ordre de Service.
Lot(s) 7 Electricité.

Informations complémentaires : délai d'exécution : 2 mois à compter de l'ordre de Service.
Lot(s) 8 Peinture.

Informations complémentaires : délai d'exécution : 6 semaines à compter de l'ordre de Service.
Lot(s) 9 Revêtement de sol.

Informations complémentaires : délai d'exécution : 1 mois à compter de l'ordre de Service.

Mots déscripteurs
Cloison, faux plafond
Electricité
Gros oeuvre
Menuiserie
Peinture (travaux)
Revêtements de sols
Serrurerie
Sécurité incendie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR