Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 44  (Loire-Atlantique) Date de parution : 05/11/2011 Date de péremption : 05/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 215A N° annonce (BOAMP) 11

Restructuration et aménagement des locaux du groupe scolaire Waldeck Rousseau à Saint-Nazaire 

0105-->
BOMP A/0215-11Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Saint-Nazaire.
Correspondant : M. le maire de Saint-Nazaire, M. le maire de Saint-Nazaire, place François Blancho BP: 416, à l'attention de M. le maire de Saint-Nazaire, F-44600 Saint-Nazaire Cedex, 44606 Saint-Nazaire, tél. : 02-40-00-41-63, télécopieur : 02-40-00-40-38, courriel : mao@mairie-saintnazaire.fr, adresse internet : http://www.carene-epp.cce.bull.fr.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : collectivités territoriales.

Objet du marché : restructuration et aménagement des locaux du groupe scolaire waldeck rousseau à saint-nazaire.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45454000.

Lieu d'exécution : saint-Nazaire, 44600 Saint-Nazaire.

Code NUTS : FR5.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
restructuration et aménagement des locaux de l'école primaire et maternelle Waldeck rousseau.
Les prestations relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi n° 93-1418 sur 31 décembre 1993).
Références à la nomenclature européenne (Cpv) :
Objet principal : 45454000-4 : Travaux de restructuration
Lot 01
Objet principal : 45262522-6 : Travaux de maçonnerie
Lot 02
Objet principal : 45421000 : Menuiseries extérieures alu
Lot 03
Objet principal : 45443000-4 : Travaux de façade
Lot 04
Objet principal : 45421141-4 : Travaux de cloisonnement
Lot 05
Objet principal : 45421146-9 : Mise en place de plafonds suspendus
Lot 06
Objet principal : 45442100-8 : Travaux de peinture
Lot 07
Objet principal : 45432130-4 : Travaux de revêtements de sols
Lot 08
Objet principal : 45331000-6 : Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Lot 09
Objet principal : 09310000-5 : Électricité
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : il est prévu les options suivantes (à caractère obligatoire) :
Lot n° 03 : peintures extérieures - rAVALEMENT
Option n° 1 : Ravalement des bâtiments de l'école primaire.
Les entreprises devront obligatoirement répondre à l'option concernant ce lot. Si elles n'y répondent pas, l'offre ne sera pas analysée.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : le marché est un marché ordinaire non reconductible.

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er février 2012.

Cautionnement et garanties exigés : cf. ccap.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un paiement à 30 jours maximum sur les fonds propres de la ville , en application des règles de la comptabilité publique telles qu'elles résultent notamment du décret n°2008-1355 du 19 décembre 2008.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements
2° En qualité de membres de plusieurs groupements conformément à l'article 51-vi du Code des Marchés Publics.
En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : compétences, références, moyens.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.

Autres renseignements demandés :
- : le formulaire NOTI 2 - état annuel des certificats reçus au 31 décembre de l'année précédent la consultation - ou une attestation sur l'honneur par laquelle le candidat atteste avoir satisfait aux obligations fiscales et sociales correspondant à sa situation.
Les références techniques récentes pour des prestations de même nature ou équivalentes.
Lors de l'attribution, l'entreprise attributaire qui aura fourni des déclarations sur l'honneur en lieu et place du formulaire NOTI 2 et des pièces mentionnées aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du Code du travail devra les transmettre dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la demande de la personne publique.
Les formulaires cités sont disponibles sur le site Internet : http://www.minefe.gouv.fr.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 60 % ;
- qualités des services associées : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 décembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 novembre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Correspondant : m.Guilloit direction du Patrimoine Immobilier - gestion des Projets Ville de Saint-Nazaire Portable: 0608553562, tél. : 02-40-00-40-71.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : : Hôtel de Ville.
Correspondant : mr Thiongane direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique - 2e étage (aile est), 44606 Saint-Nazaire, tél. : 02-40-00-41-65, télécopieur : 02-40-00-40-38, courriel : mao@mairie-saintnazaire.fr, adresse internet : http://www.carene-epp.cce.bull.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nantes 6 Allée de l'île Gloriette - B.P. 24111, 44000 Nantes, tél. : 02-40-99-46-00, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, télécopieur : 02-40-99-46-58, adresse internet : http://nantes.tribunal-administratif.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Nantes 6 Allée de l'île Gloriette - B.P. 24111, 44000 Nantes, tél. : 02-40-99-46-00, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, télécopieur : 02-40-99-46-58, adresse internet : http://nantes.tribunal-administratif.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 maçonnerie, faience, carrelage.
d'une manière générale, incombent au titulaire du présent lot toutes les démolitions et tous les travaux de maçonnerie nécessaires à la modification des locaux existants tel qu'il résulte de la comparaison des plans actuel et état projeté.

C.P.V. - Objet principal : 45262522.
Lot(s) 2 menuiseries extérieures alu.
Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
- remplacement de menuiseries extérieures au Groupe Scolaire Waldeck Rousseau, bâtiment maternelle.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 3 peintures extérieures - ravalement des bâtiments.
Ce lot concerne le ravalement des façades du bâtiment Maternelle du groupe scolaire Waldeck Rousseau - avenue d'herbins à St-Nazaire.

C.P.V. - Objet principal : 45443000.
Lot(s) 4 cloisons sèches, menuiseries intérieures, aménagement.


Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
- réfection des cloisons de distribution ;
- réfection des menuiseries, remplacement de portes, fabrication et agencement de placards.

C.P.V. - Objet principal : 45421141.
Lot(s) 5 faux plafonds.


Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

Réalisation de plafonds suspendus dans les bâtiments suivants :
- maternelle ;
- primaire - rdc et étage.

C.P.V. - Objet principal : 45421146.
Lot(s) 6 peintures intérieures.
Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont les suivants :
Peintures intérieures des bâtiments maternelle et primaire du Groupe Scolaire Waldeck Rousseau à St-Nazaire.

C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Lot(s) 7 revêtements de sols.
Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
Réfection d'une partie des sols de la maternelle et du primaire du Groupe Scolaire Waldeck-Rousseau, avenue d'herbins à St-Nazaire.

C.P.V. - Objet principal : 45432130.
Lot(s) 8 chauffage, VMC, plomberie.
l'entreprise devra la dépose des matériels et réseaux existants situés dans l'emprise des travaux, l'installation des appareils sanitaires, ainsi que les raccordements en eau froide, eau chaude et évacuation des matériels installés, l'installation du système de ventilation. Dépose et repose de radiateurs pour effectuer les travaux de peintures et de cloisons.

C.P.V. - Objet principal : 45331000.
Lot(s) 9 electricité.


Les prestations de base à la charge du présent lot comprennent :
- les installations provisoires de chantier ;
- la mise à la terre et équipotentialité des compléments d'équipements ;
- les cheminements nécessaires au passage des canalisations courants forts, courants faibles liées aux nouveaux besoins ;
- la reprise et extension des tableaux de protection ;
- l'équipement complet des locaux en éclairage, réseau prises de courant et alimentations diverses selon nouveaux besoins ;
- un complément d'éclairage de sécurité ;
- la création ou complément d'un réseau informatique ;
- la mise en place d'une alarme incendie type 4 par habitant ;
- un portier vidéophone pour l'école maternelle.

C.P.V. - Objet principal : 09310000.

Mots déscripteurs
Carrelage
Chauffage (travaux)
Climatisation
Cloison, faux plafond
Electricité
Maçonnerie
Menuiserie
Peinture (travaux)
Ravalement
Revêtements de sols
Revêtements muraux
Ventilation

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR