Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 33  (Gironde) Date de parution : 14/10/2011 Date de péremption : 03/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 200A N° annonce (BOAMP) 33

restructuration du bâtiment de l'ue viticole-site de la grande ferrade à Villenave d'Ornon 

1214-->
BOMP A/0200-33Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : INRA.
Correspondant : M. Lionel ROINEAU, 71, avenue Edouard Bourlaux B.P. 81, 33883 Villenave-d'Ornon, tél. : 05-57-12-23-00, télécopieur : 05-57-12-23-44.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.marchespublics-inra.org.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : restructuration du bâtiment de l'ue Viticole - site de la Grande Ferrade.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : 71 avenue Edouard Bourlaux, 33883 Villenave-d'Ornon.

Caractéristiques principales :
les travaux de réhabilitations concernent le bâtiment 16 destiné à héberger l'unité viticole et le bâtiment 17 (local Phyto sanitaire) d'une surface SHON de 150 m2, sur le site INRA de la Grande Ferrade à Villenave d'ornon.
Pour information, il n'existe pas de lot n°3 sur ce marché

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le règlement est effectué par virement bancaire et le délai de paiement est de 30 jours.
En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicable est égal au taux de l'intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir majoré de sept points.
Crédits INRA.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : conformité du dossier de candidature au regard des obligations fiscales et sociales
Capacité professionnelles techniques et financières.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 60 % ;
- prix de l'offre : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 3 novembre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 octobre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : INRA.
Correspondant : thierry Chaugier, tél. : 05-57-12-23-48, courriel : thierry.chaugier@bordeaux.inra.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : INRA.
Correspondant : christel Dartigues/Celine MOREAU, tél. : 05-57-12-23-26, courriel : cdartigu@bordeaux.ina.fr,cmoreau@bordeaux.inra.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : INRA.
Correspondant : christel Dartigues/Celine MOREAU, courriel : cdartigu@bordeaux.ina.fr,cmoreau@bordeaux.inra.fr, adresse internet : http://https//www.marchespublics-inra.org.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 - Gros oeuvre.
Lot 2 - Charpente - Bardage - Couvertures.
Lot 4 - Menuiseries extérieures / intérieures bois - Agencements.
Lot 5 - Plâtrerie - Distribution - Doublages - Isolation.
Lot 6 - Electricité - Chauffage.
Lot 7 - Eau chaude sanitaire solaire - VMC.
Lot 8 - Revêtements de sols carrelés.
Lot 9 - Peinture.
Lot 10 - VRD.

Mots déscripteurs
Bardage
Charpente
Couverture
Electricité
Gros oeuvre
Menuiserie
Peinture (travaux)
Plâtrerie
Revêtements de sols
Voirie et réseaux divers

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR