Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 69  (Rhône) Date de parution : 22/09/2011 Date de péremption : 13/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 184A N° annonce (BOAMP) 81

restructuration de la pharmacie à usage interne de l'hôpital de la Timone à Marseille 

0013-->
BOMP A/0184-8113Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Pôle Equipements Travaux Services.
Correspondant : M. Nourdin Thierry, 80 rue Brochier, 13354 Marseille Cedex 05, tél. : 04-91-38-27-18, télécopieur : 04-91-38-18-59.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : restructuration de la pharmacie à usage interne de l'hôpital de la Timone. Lot 3 : charpente métallique.

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : hôpital de la TIMONE, 254, rue Saint Pierre 13005 marseille Cedex 5.

Code NUTS : FR824.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la présente consultation porte sur :
La restructuration de la pharmacie à usage interne de l'hôpital de la Timone - lOT 3 : Charpente metallique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les options suivantes ont été prévues lors de la précédente consultation et sont définies dans le cctp :
option 1 : Abri gaz médicaux
OPTION 2 : Traitement auvent existant
option 3 : Abri produits inflammables.
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : non.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : en application de l'article 98 du Code des Marchés Publics, le délai de paiement est de 50 jours et le financement est assuré par le budget de l'aphm.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : les candidatures ne seront pas recevables en application des articles 43, 44 et 47 du CMP, de même que celles qui ne seront pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 du CMP.

Capacité économique et financière - références requises : le candidat produira une déclaration concernant son chiffre d'affaires global et son chiffres d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché, réalisées au cours de chacune des 3 dernières années ; si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents demandés, il pourra prouver sa capacité par tout autre document permettant d'en attester de manière équivalente.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : le candidat produira une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels dont il dispose. Le candidat présentera une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).
- : les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société ;
En cas de redressement judiciaire, une copie du jugement correspondant ;
l'attestation sur l'honneur jointe en annexe 1 au présent document, dûment datée et signée par la personne ayant le pouvoir d'engager la société (ce modèle-type d'attestation dispense le candidat d'avoir à produire toute autre attestation de même nature relative aux informations visées à la rubrique K - déclarations / attestations sur l'honneur- du modèle Dc2).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix. : 55 % ;
- valeur technique : la valeur technique notée sur 10 sera évaluée de la façon suivante : sc1-organisation de chantier / installation de chantier (positionnement des accès, stationnement, stockage, installations pour le personnel...) noté sur 3. sc2-moyens en personnel (nombre de personnes sur le chantier, organigramme du chantier avec nom et cv (responsable de chantier prenant les décisions financières et technique, chef de chantier, ouvriers affectés au chantier) noté sur 3. sc3-moyens en matériels ( utilisés pour l'exécution des travaux, moyens de levage...) noté sur 1. sc4-provenance des fournitures (type, référence, et caractéristiques des matériaux proposés...) noté sur 1. sc5-proposition d'un planning détaillé d'exécution des ouvrages respectant le phasage des travaux et le délai contractuel noté sur 2. : 30 % ;
- le critère performances en matière de protection de l'environnement noté sur 10 sera évaluée de la façon suivante : sc1- moyens de l'entreprise pour mettre en oeuvre la prise en charge et l'évacuation des déchets de chantier ainsi que leur traçabilité. (méthodologie et mise en oeuvre pour le traitement des déchets, évacuation, mode d'élimination) noté sur 4. sc2- capacité de l'entreprise à fournir des produits et leurs emballages démontrant des qualités vis-à-vis de la protection de l'environnement (biodégradabilité, tri sélectif) noté sur 3. sc3 - moyens pour éviter toutes nuisances sonores, émission de poussières, vibrations... afin de garantir la continuité des services avoisinant le chantier (caractéristiques acoustiques des engins utilisés et propositions en vue de réduire les nuisances sonores et autres propositions relatives aux aspects écologiques) noté sur 3. : 15 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 13 octobre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : DTST111331.

Renseignements complémentaires : le numéro du dossier à rechercher pour le téléchargement est : 111331
le délai de réalisation de l'ensemble des lots est fixé à :
1 mois de phase préparatoire de chantier ;
10 mois de travaux ;
5 mois de phasage ;
1 mois de levée de réserve.
Le démarrage des travaux de la phase préparatoire se fera par un ordre de service.
Pour la date de remise des candidatures et des offres, le fuseau horaire de référence est le gmt/utc+1
les documents du DCE sont soit communicables sur support papier soit téléchargeable à l'adresse Internet suivante : http://www.achats-hopitaux.com. La transmission des dossiers (fichier candidature et fichier offre) peut s'effectuer, au choix du candidat, soit par voie électronique soit sur support papier (avec dans ce dernier cas faculté d'utiliser un support physique électronique).au jour et à l'heure limite de réception des dossiers, seul sera pris en compte, en cas de transmission multiple, le dernier dossier reçu (candidature + offre)qu'il soit transmis par voie électronique, ou sur support papier. Pour les documents pour lesquels l'offre est volumineuse leur transmission complète doit être intervenue avant la date et l'heure limite de réception aux heures d'ouverture du bureau de 8h30 à 12 heures et de 14 heures à 16 heures. Dans l'immédiat, la mise en oeuvre au niveau de l'ap-hm de la dématérialisation de la procédure de passation des marchés s'arrête au stade de la réception des dossiers de candidature et d'offre ; ces dossiers font l'objet d'une opération de re-matérialisation à cette échéance et les candidats s'engagent donc à accepter l'éventuelle signature manuscrite d'un marché papier. Le règlement de la consultation fournit des informations complémentaires au sujet des dossiers transmis et reçus par voie électronique.
Des options sont prévues au sens du droit interne. Des options sont prévues à la présente consultation et sont définies dans le CCTP.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : service des marchés
Bureau 229.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 septembre 2011.

APHM Direction des Travaux et des Services Techniques.
Correspondant : M. Nourdin Thierry 80 rue Brochier, 13354 Marseille Cedex 05, tél. : 04-91-38-27-18, télécopieur : 04-91-38-18-59, courriel : thierry.nourdin@ap-hm.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : APHM Direction des Travaux et des Services Techniques.
Correspondant : M. Barelli Fabrice service des marchés 80 rue Brochier, 13354 Marseille Cedex 05, télécopieur : 04-91-38-18-59, courriel : fabrice.barelli@ap-hm.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : APHM Direction des Travaux et des Services Techniques.
Correspondant : M. Nourdin Thierry service des marchés 80, rue Brochier, 13005 Marseille, tél. : 04-91-38-27-18, télécopieur : 04-91-38-18-59, adresse internet : https://www.achats-hopitaux.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_F54ODdHEBb.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Marseille 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille, tél. : 04-91-13-48-33.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal Administratif de Marseille ou Comité consultatif de règlement amiable des litiges bd Paul Peytral, 13282 Marseille, tél. : 04-91-15-63-74.

Mots déscripteurs
Charpente
Métallerie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR