Contact Inscription gratuite 01 49 36 46 20
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 14  (Calvados) Date de parution : 15/09/2011 Date de péremption : 21/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 179A N° annonce (BOAMP) 15

saint germain - construction de 14 logements individuels bbc à Caen 

1115-->
BOMP A/0179-15Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Caen habitat.
Correspondant : M. le directeur général, 1 place jean nouzille - B.P. 15227, 14052 Caen Cedex 4.

Objet du marché : saint germain - construction de 14 logements individuels bbc.

Type de marché de travaux : exécution.

Caractéristiques principales :

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er décembre 2011.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : subvention, emprunt, avance, paiement à 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : entreprise séparée ou groupement d'entreprises solidaires.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
1.lettre de candidature (imprimé Dc1 ),
2.déclaration du candidat (imprimé Dc2) comportant les références principales de l'entreprise des 3 dernières années de nature et importance similaires (avec nom des donneurs d'ordres publics ou privés, et la nature et le montant des prestations), les moyens humains et techniques, Chiffre d'affaires réalisé au cours des 3 dernières années en relation avec l'objet du marché.
3.si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 21 octobre 2011, à 12 h 30.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : caractéristiques particulières : Les lots 3, 4 et 10 comportent une clause d'insertion par l'économique. Les travaux font l'objet de deux phases réparties en 3 zones.
Conditions d'obtention du dossier : Commande du DCE sous forme papier sur http : //www.pa-caenhabitat.fr ou à transmettre par courrier ou télécopie à la Maison du Document - copy caen - B.P. 5134 - 14070 caen Cedex 5 - tél 0.810.121.471 - 02.31.95.17.17 - télécopieur 02.31.95.15.10 ou téléchargement sur http : //www.pa-caenhabitat.fr
Renseignements : Techniques : BOISROUX Tél. 02.33.87.58.00
c. Conti Maîtrise d'ouvrage Tél. 02.31.27.50.72
Administratifs : Courriel : sg.marches@caenhabitat.fr
Tél. 02.31.27.50.12 télécopieur 02.31.27.98.54.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 septembre 2011.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de caen 3 rue arthur le duc - B.P. 25086, 14050 Caen Cedex 4, tél. : 02-31-70-72-72, courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr, télécopieur : 02-31-52-42-17.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé précontractuel : jusqu'à la signature du contrat dans les conditions (art L551-1 du Cja).Référé Contractuel : dans le délai de 31 jours suivant l'avis d'attribution.
Recours pour excès de pouvoir : dans les deux mois de la notification de la décision faisant grief (art R421-1 du Cja).Recours de pleine juridiction : délai de deux mois suivant l'avis d'attribution.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Démolition.

C.P.V. - Objet principal : 45111100.
Lot(s) 2 Terrassement vrd plantations.

C.P.V. - Objet principal : 45112500.
Lot(s) 3 Gros oeuvre.

C.P.V. - Objet principal : 45262311.
Lot(s) 4 Ossature bois bardage couverture.

C.P.V. - Objet principal : 45262650
Objets supplémentaires : 45261000.
Lot(s) 5 Etanchéité.

C.P.V. - Objet principal : 45261410.
Lot(s) 6 Isolation thermique par l'extérieur.

C.P.V. - Objet principal : 45321000.
Lot(s) 7 Menuiseries extérieures.

C.P.V. - Objet principal : 45421150.
Lot(s) 8 Menuiseries intérieures cloisons doublage.

C.P.V. - Objet principal : 45421152.
Lot(s) 9 Serrurerie.

C.P.V. - Objet principal : 44316500.
Lot(s) 10 Peinture.

C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Lot(s) 11 Revêtement de sol souple.

C.P.V. - Objet principal : 45432000.
Lot(s) 12 Electricité vmc.

C.P.V. - Objet principal :
Objets supplémentaires : 45317300.
Lot(s) 13 Plomberie chauffage.

C.P.V. - Objet principal : 45330000
Objets supplémentaires : 45331000.

Mots déscripteurs
Bardage
Chauffage (travaux)
Cloison, faux plafond
Couverture
Démolition
Electricité
Espaces verts
Etanchéité
Gros oeuvre
Isolation
Menuiserie
Peinture (travaux)
Plomberie
Revêtements de sols
Serrurerie
Terrassement
Ventilation
Voirie et réseaux divers

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
1Produits de la culture et de l'élevage
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR