Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 02  (Aisne) Date de parution : 06/10/2011 Date de péremption : 08/11/2011 16:00:00
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 194A N° annonce (BOAMP) 228

supervision du complexe des champs de tirs à Sissonne 

1206-->
BOMP A/0194-228

Travaux

AVIS DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR


I.1) Nom, adresses et point(s) de contact :
ESID de Metz, caserne Ney 1 rue du maréchal Lyautey Cs 30001, à l'attention de chef du Service Achats Infrastructure, F-57044 Metz Cedex 01. Tél. : (+33) 3 55 74 80 46. Fax : (+33) 3 55 74 80 29.

Adresse(s) internet :

Adresse du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr.

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
ESDI de Metz, caserne Ney 1 rue du maréchal lyautey Cs 30001, contact : service achats investissement, à l'attention de Mme Muller, F-57044 Metz Cedex 01. Tél. : (+33) 3 55 74 80 46. E-mail : usid-metz.marches@defense.gouv.fr. Fax : (+33) 3 55 74 80 29

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus : point(s) de contact susmentionné(s).

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point(s) de contact susmentionné(s).


I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) :
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.
Défense.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non.

SECTION II : OBJET DU MARCHE


II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
supervision des champs de tirs.


II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services :
Travaux :
exécution

Lieu principal d'exécution : cenzub, 02150 Sissonne.


II.1.3) L'avis implique :
un marché public.


II.1.4) Informations sur l'accord-cadre :


II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat/des achats :
craem Marché de travaux, conception, réalisation, aménagement, entretien et maintenance en application de la loi no 2002-1094 du 29/08/2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, se rapportant à la supervision du complexe des champs de tirs.


II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
45310000, 32323500,71700000.


II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :
oui.


II.1.8) Division en lots :
non.


II.1.9) Des variantes seront prises en considération :
oui.


II.2) Quantité ou étendue du marché

II.2.1) Quantité ou étendue globale : le marché sera découpé en 2 tranches (Voir détaille dans renseignements complémentaires).


II.2.2) Options :
oui.

Description de ces options :
- option : enregistrement ;
- option : géolocalisation ;
- option : interface supervision vers ciblerie ;
- option : interface ciblerie vers supervision.


II.3) Durée du marché ou délai d'exécution :

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE


III.1) Conditions relatives au contrat

III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : Néant.

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Le régime financier applicable au marché et celui fixé aux articles 86 à 118 du CMP et précisé dans le cahier des charges : prix révisables, avance sous conditions, pas de retenue de garantie, paiement d'acomptes et d'un solde par virement dans le délai maximum de 30 jours - financement sur ressources propres publiques Budget Ministère de la Défense.

III.1.3) Forme juridique que devra revetir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le marché sera attribué à un opérateur économique ou à un groupement solidaire d'opérateurs économiques.

III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :
non.


III.2) Conditions de participation

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies .

Les candidatures ne pouvant être admises en application des dispositions de l'article 52 du code des marchés publics seront éliminées.

Le dossier de demande de participation à constituer par le candidat est à remettre au maître de l'ouvrage avant la date énoncée à l'article 21 ci-dessous.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché

Les candidatures ne comportant pas les documents demandés seront rejetées.

Situation juridique - références requises :
- une lettre de candidature (type DC 1) signée par une personne habilitée à engager la société ;
- la déclaration du candidat (type DC 2) renseignée pour chaque membre du groupement ;
- les attestations mentionnées à l'article 44 du Code des marchés publics.

III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : - chiffre d'affaire global des trois derniers exercices disponibles.
Le chiffre d'affaire doit être adapté à l'opération concernée.

III.2.3) Capacité technique :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- une fiche de présentation synthétique (trois pages A4 recto-verso maximum), présentera le candidat ou l'équipe candidate (composition, titres d'étude, compétences, répartition des taches, moyens humains, moyens techniques) ;
- un dossier de références sur les 3 dernières années comprenant la liste réalisations ou études de même nature (conception, réalisation, maintenance de systèmes de vidéosurveillance, géolocalisation, interfaces...) qui font apparaître le nom du maître d'ouvrage, l'importance, la complexité de l'opération, la nature et le type des systèmes et matériels mis en oeuvre et la prestation du candidat apportée à chaque projet. Elle fournira à cet effet un dossier présentant les différentes opérations réalisées ;
- lettres de références de la part de maîtres d'ouvrage, comprenant leurs coordonnées, ou de maîtres d'ouvrage délégués relatant des opérations exécutées à leur profit.

III.2.4) Marchés réservés :
non.


III.3) Conditions propres aux marchés de services

III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière :

III.3.2) Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation :

SECTION IV : PROCEDURE


IV.1) Type de procédure :

IV.1.1) Type de procédure :
restreinte.

IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer :

Nombre minimal envisagé : 5.

Nombre maximal : 6.

IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue :


IV.2) Critères d'attribution

IV.2.1) Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée :
non.


IV.3) Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur :
11-pco006-projet 002.

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché :


IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif :

Documents payants : non.


IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
8 novembre 2011, à 16:00


IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés :


IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français.


IV.3.7) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :

Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres)


IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres :

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES


VI.1) Il s'agit d'un marché à caractère périodique :
non.


VI.2) Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires :
non.


VI.3) Autres informations :
Le marché sera découpé en 2 tranches :
- tranche ferme :
" conception/ études apd " : établissement des études d'avant-projet définitif (Apd) des ouvrages à réaliser sur l'ensemble des champs de tirs Tc11 à Tc17, ST 18 et de la tour de sécurité.
Conception technique des systèmes et ouvrages, de leur intégration dans les infrastructures des champs de tirs et des aménagements nécessaires à l'exploitation des ouvrages, dans un délai de 2 mois.
"Conception/ études pro " : établissement des études de projet (Pro) et d'exécution des ouvrages à réaliser sur l'ensemble des champs de tirs Tc11 à Tc17, ST 18 et de la tour de sécurité.
Conception technique des systèmes et ouvrages, de leur intégration dans les infrastructures des champs de tirs et des aménagements nécessaires à l'exploitation des ouvrages, dans un délai de 2 mois.
" réalisation/aménagement" : préparation du chantier, réalisation des travaux sur les champs de tirs Tc11, Tc12, Tc13, St18 et la tour de sécurité, fourniture, pose des systèmes, des ouvrages et des aménagements compris ordonnancement, pilotage et coordination des travaux, pendant un délai de 10 mois.
" entretien/maintenance" : exécution de l'entretien et de la maintenance préventive et corrective des ouvrages et des installations techniques réalisés au titre des prestations de la tranche ferme (champs de tirs Tc11, Tc12, Tc13, St18 et la tour de sécurité) du présent marché dont la liste est définie dans le programme, pendant une période de 60 mois.
- tranche conditionnelle :
" réalisation/aménagement" : préparation du chantier, réalisation des travaux sur les champs de tirs Tc14, Tc15, Tc16 et Tc17, fourniture, pose des systèmes, des ouvrages et des aménagements compris ordonnancement, pilotage et coordination des travaux, pendant un délai de 6 mois.
" entretien/maintenance" : exécution de l'entretien et de la maintenance préventive et corrective des ouvrages et des installations techniques réalisés au titre des prestations de la tranche conditionnelle (champs de tirs Tc14, Tc15, Tc16 et Tc17) du présent marché dont la liste est définie dans le programme, pendant une période de 48 mois.
Pour chaque tranche, les prestations débuteront par ordre de service.
Critères de sélection des candidatures :
Les candidatures seront examinées conformément aux dispositions des articles 52, 60 et 61 du CMP en tenant compte des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles du candidat.
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : un maximum de 100 points peut être attribué aux candidats selon les critères suivants:
a) 25 points : expérience, compétences, références, dans la réalisation d'installations de même nature
b) 20 points : expérience, compétences, références, dans la conception d'installations de même nature
c) 20 points : expérience, compétences, références, dans la maintenance d'installations de même nature
d) 15 points : moyens en bureaux d'études techniques (nombre de personnels, qualifications, moyens matériels) compétence, qualification notamment informatique dont dispose le candidat pour la gestion de la conception, la réalisation et la maintenance dans la supervision vidéo (programmeurs, développeur, informaticiens réseau)
f) 10 points : moyens pour exécuter les travaux (nombre de personnels, qualifications, moyens matériels)
g) 10 points : moyens des candidats pour assurer la maintenance (nombre de personnels, qualifications, moyens matériels)
Les candidatures n'obtenant pas un minimum de 70 points seront rejetées. Il sera jugé prioritairement de la qualité et de la cohérence des références et des attestations de maîtres d'ouvrage et maîtres oeuvres et non de la quantité.
Afin de respecter le nombre maximum de 6 candidats autorisés à remettre une offre, seules les candidatures ayant obtenu le plus de points seront retenues.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 4 octobre 2011.


VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'AMIENS, 14, rue Lemerchier CS 81114, F-80011 Amiens Cedex 01. E-mail : greffe.ta-amiens@juradm.fr. Tél. : (+33) 3 22 33 61 70. Fax : (+33) 3 22 33 61 71


VI.4.2) Introduction des recours


VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif d'AMIENS, 14, rue Lemerchier CS 81114, F-80011 Amiens Cedex 01. E-mail : greffe.ta-amiens@juradm.fr. Tél. : (+33) 3 22 33 61 70. Fax : (+33) 3 22 33 61 71


VI.5) Date d'envoi du présent avis : 4 octobre 2011.

Mots déscripteurs
Electricité
Surveillance
Télésurveillance

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
74Services fournis principalement aux entreprises
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR