Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 88  (Vosges) Date de parution : 17/11/2011 Date de péremption : 09/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): MAPA N° annonce (BOAMP) 259797

travaux d'aménagement de la 2e tranche dans le cadre de la requalification du centre ville de raon l'etape. 

Avis de marché

Département de publication : 88
Annonce No 11-259797
Travaux

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Société d'Equipement Vosgienne.
 Correspondant : baptiste AUBAILLY, mandataire de la Ville de Raon l'etape 9 Rue Maurice Jeandon, 88100 Saint-Dié-des-Vosges, tél. : 03-29-42-14-14, télécopieur : 03-29-42-14-15, courriel : sev@wanadoo.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://sev.fr .

Objet du marché : 
travaux d'aménagement de la 2e tranche dans le cadre de la requalification du centre ville de Raon l'etape.

Caractéristiques principales : 

la procédure mise en œuvre est une procédure adaptée ouverte en une seule phase avec négociation. Le marché comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle définies comme suit :
Tranche ferme : Aménagement du secteur II du cours de la Meurthe de Raon l'etape
Tranche conditionnelle : Berge aux canards
Cette décomposition concerne les lots suivants :
-Lot 6 - aménagements paysagers
-Lot 10 - petites constructions bois/métal
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 
8 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 
23 janvier 2012.

Cautionnement et garanties exigés : 
une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque acompte et sur le solde dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : 
le délai de règlement des acomptes est de 30 jours, à compter de la réception de la demande d'acompte par le maître d'œuvre.
Le délai maximum de paiement du solde est de 30 jours, à compter de la date de réception du décompte général et définitif par le maître d'ouvrage.
Une avance de 5 % est accordée à l'entrepreneur titulaire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 
le marché sera conclu soit en entreprise unique, soit en entreprises groupées solidaires.

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés
.

Unité monétaire utilisée, l'euro
.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 


Autres renseignements demandés : 

     - Autres renseignements demandés : - Dc1 - dc2;
- une déclaration sur l'honneur;
- le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet et préciser s'il est en période d'observation
- les pièces définies ci-dessous permettant l'évaluation de leur expérience, capacités professionnelles, techniques et financières:. Expérience : 3 opérations récentes en lien avec le projet, objet de la consultation. Capacités professionnelles : moyens humains et qualifications. Capacités techniques : moyens techniques. Capacités financières : Chiffre d'affaires des 3 dernières années;
- un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat;
- l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle / l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale de l'entreprise.

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
     - prix : 50 %;
     - mémoire technique : 50 %.

Type de procédure : 
procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 
9 décembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : 
appréciations sur le mémoire technique :
-Mesures sécurité sur le chantier : 5 points
-Moyens humains et matériels : 10 points
-Provenance et caractéristiques des matériaux : 15 points
-Protection environnement : 5 points
-Méthodologie : 15 points
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 5 Place Carrière, 54000 Nancy, tél. : 03-83-17-43-43.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif 5 Place Carrière, 54000 Nancy, tél. : 03-83-17-43-43.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
:
Le maître d'ouvrage informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé et disponible sur le site http://www.sev.fr.
Un exemplaire du dossier de consultation des entreprises peut être remis ou envoyé à chaque candidat sur support papier contre paiement des frais de reprographie d'un montant de 50euros (t.t.c.) / lot, par chèque libellé à l'ordre de la Société d'equipement Vosgienne
Le dossier est à demander, par lettre, en temps utile auprès de la SEV.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

les candidats choisissent librement entre, d'une part, la transmission électronique de leurs candidatures et de leurs offres et, d'autre part, leur envoi sur un support papier
Les candidatures et les offres, sous pli cacheté, devront être remises contre récépissé au secrétariat de la SEV avant le jour et l'heure inscrits précédemment. Si elles sont envoyées par la poste, elles devront l'être à cette même adresse, par pli recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant ces mêmes dates et heures limites.
Le maître de l'ouvrage considère que la modalité de transmission des candidatures et des offres la plus appropriée à son marché est : le support papier.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 
17 novembre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : 
SEV.

 Correspondant : 
M. Aubailly, 9 Rue Maurice Jeandon, 88100 Saint-Dié-des-Vosges, télécopieur : 03-29-42-14-15, courriel : sev@wanadoo.fr.

Renseignements relatifs aux lots : 
 Lot6. - Aménagements paysagers
 Lot10. - Petites constructions bois - métal

Mots déscripteurs
Bois
Espaces verts
Métallerie

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
74Services fournis principalement aux entreprises
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR