annonces appels offres marches publics
Entrez votre login Mot de passe
annonces appels offres marches publicsInscrivez-vous Mot de passe oublié ?
appel-offre
Détail de l'appel d'offre
            
Département Emet. : 34  (Hérault)
Date de parution : 27/09/2011
Date de péremption : 24/10/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP) : 187A N° annonce (BOAMP) : 36

travaux d'aménagement d'un cmp et d'un service d'urgences psychiatriques sur le site du centre hospitalier à Orange 

84Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Centre Hospitalier de Montfavet.
Correspondant : La cellule des marchés, 2 avenue de la pinède B.P. 92, 84143 Montfavet Cedex, tél. : 04-90-03-95-37, télécopieur : 04-90-23-50-48, courriel : sophie.betton@ch-montfavet.fr, adresse internet : http://hopital-montfavet.e-marchespublics.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : aménagement d'un cmp et d'un service d'urgences psychiatriques sur le site du centre hospitalier d'orange.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 10 mois, période de préparation non comprise, à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux.
La visite des lieux est obligatoire pour les lots n° 1, 11, 12, 13 et 14. Elle se déroulera sur une journée, le jeudi 13/10/2011 suivant un horaire précis et rdv préalable à obtenir auprès du service plan directeur et travaux (mme susanna : 04 90 03 87 24).
La présente consultation fera l'objet de négociations
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.
Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 EUR (H.T.) et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois. Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement interne.
Paiement par virement administratif à 50 jours maximum.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : selon les capacités juridiques, financières, professionnelles et techniques des candidats.

Situation juridique - références requises : - la lettre de candidature conformément au modèle joint (dc1), dûment complétée, datée et signée par la personne habilitée à engager la société (et éventuellement l'habilitation du mandataire) ;
- la déclaration du candidat (dc2) jointe, dûment complétée. Les entreprises candidates qui ne sont pas en mesure de produire les éléments demandés en ce qui concerne le chiffre d'affaires pourront justifier de leurs capacités financières et professionnelles par d'autres moyens, notamment par la présentation de titres ou de l'expérience professionnelle du ou de leurs responsables ;
- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
- la délégation de pouvoir de la personne signataire ;
- un extrait kbis.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - la liste des travaux similaires exécutés au cours des trois dernières années ;
- une déclaration indiquant les effectifs du candidat ;
- une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- les certificats de qualifications professionnelles. La capacité des candidats peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de leur compétence à réaliser les travaux pour lesquels ils se portent candidats
pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- : la lettre de candidature conformément au modèle joint (dc1), dûment complétée, datée et signée par la personne habilitée à engager la société (et éventuellement l'habilitation du mandataire) ;
- : la déclaration du candidat (dc2) jointe, dûment complétée. Les entreprises candidates qui ne sont pas en mesure de produire les éléments demandés en ce qui concerne le chiffre d'affaires pourront justifier de leurs capacités financières et professionnelles par d'autres moyens, notamment par la présentation de titres ou de l'expérience professionnelle du ou de leurs responsables ;
- : si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
- : la délégation de pouvoir de la personne signataire ;
- : un extrait kbis ;
- : la liste des travaux similaires exécutés au cours des trois dernières années ;
- : une déclaration indiquant les effectifs du candidat ;
- : une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- : les certificats de qualifications professionnelles. La capacité des candidats peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de leur compétence à réaliser les travaux pour lesquels ils se portent candidats.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique ;
- : les attestations d'assurance rc et décennale de l'année en cours. Ces attestations devront préciser le secteur d'activité professionnelle couvert ;
- : la déclaration article d.8254-2 du code du travail complétée, datée et signée ;
- : la déclaration d'acceptation des pièces du dossier de consultation, complétée, datée et signée ;
- : l'acte d'engagement (dc3) daté, signé et comportant le cachet de l'entreprise et les nom et prénom du signataire et sa qualité ;
- : le dpgf daté et signé dans les mêmes conditions que celles de l'acte d'engagement. Celui-Ci devra être conforme au modèle figurant dans le cahier des charges ;
- : un mémoire technique précisant le nombre de personnes qui seront affectées à l'exécution des travaux et leurs qualifications ainsi que le matériel et l'outillage affectés au chantier. Ce mémoire précisera également les marques, types et caractéristiques des matériaux et matériels proposés. Il devra être daté et signé par la personne habilitée à représenter le candidat ;
- : les fiches techniques correspondant aux matériaux et prestations proposés par le candidat. Les matériaux non traditionnels devront être couverts par un avis technique du cstb en cours de validité ;
- : l'attestation de visite des lieux obligatoire pour les lots concernés.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 60 % ;
- valeur technique de l'offre (importance et qualification du personnel affecté au chantier : 20 % ; moyens techniques et matériels affectés au chantier et qualité des matériaux et équipements proposés : 20 %) : 40 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 24 octobre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Soit voie postale, sur demande auprès de la cellule des marchés. Soit retrait dans les locaux de la cellule des marchés du centre hospitalier de montfavet, située dans les locaux du bâtiment administratif, entrée b, cour intérieure. Soit téléchargement sur le site internet suivant : http://hopital-montfavet.e-marchespublics.com.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les dossiers seront placés sous enveloppe comportant la mention "Aménagement d'un cmp et d'un service d'urgences psychiatriques sur le site du centre hospitalier d'orange - lot n° xx - candidat xx - ne pas ouvrir ". Cette enveloppe sera soit envoyée sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse suivante : centre hospitalier de montfavet, cellule des marchés, 2 avenue de la pinède, B.P. 40092, 84143 montfavet Cedex, soit remise contre récépissé à la cellule des marchés située dans le bâtiment administratif, entrée b, cour intérieure (horaires de réception des offres : du lundi au vendredi de 9 heures à 11 heures 45 et de 13 heures à 16 heures).

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 septembre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Hlsa.
Correspondant : Architecte 32 place du docteur bourdongle, 26110 Nyons, tél. : 04-75-27-02-70, télécopieur : 04-75-26-17-87.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Centre hospitalier de montfavet.
Correspondant : La cellule des marchés 2 avenue de la pinède
B.P. 40092, 84143 Montfavet Cedex, tél. : 04-90-03-95-36, télécopieur : 04-90-23-50-48.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 16 avenue feuchères, 30000 Nîmes, tél. : 04-66-27-37-00.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics préfecture de région, secrétariat général pour les affaires régionales, boulevard paul peytral, 13282 Marseille Cedex 20, tél. : 04-91-15-63-74.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : délais d'introduction des recours auprès du tribunal administratif :
- référé précontractuel: avant la conclusion du marché
- référé contractuel : délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution au BOAMP ou 6 mois à compter de la conclusion du marché. En cas de publication d'un avis d'intention de conclure au JOUE et du respect d'un délai de 11 jours, à compter de la publication au JOUE, avant la signature du marché, cette voie de recours n'est pas ouverte.
- recours de pleine juridiction : 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution au BOAMP.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 gros-oeuvre.
Gros-oeuvre.

C.P.V. - Objet principal : 45223220.
Lot(s) 2 etanchéité.
Etanchéité.

C.P.V. - Objet principal : 45261420.
Lot(s) 3 façades.
Façades.

C.P.V. - Objet principal : 45443000.
Lot(s) 4 menuiseries alu/occultations.
Menuiseries alu/occultations.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 5 menuiseries bois.
Menuiseries bois.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 6 doublages/Cloisons/Faux plafonds.
Doublages/Cloisons/Faux plafonds.

C.P.V. - Objet principal : 45421152.
Lot(s) 7 sols durs/souples.
Sols durs/souples.

C.P.V. - Objet principal : 45432130.
Lot(s) 8 peinture/Nettoyage.
Peinture/Nettoyage.

C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Lot(s) 9 serrurerie.
Serrurerie.

C.P.V. - Objet principal : 44316500.
Lot(s) 10 ascenseur.
Ascenseur.

C.P.V. - Objet principal : 45313100.
Lot(s) 11 chauffage/Ventilation/Rafraîchissement.
Chauffage/Ventilation/Rafraîchissement.

C.P.V. - Objet principal : 45331200.
Lot(s) 12 plomberie/Sanitaire et fluides médicaux.
Plomberie/Sanitaire et fluides médicaux.

C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Lot(s) 13 electricité/Courants forts.
Electricité/Courants forts.

C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Lot(s) 14 courants faibles.
Courants faibles.

C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Lot(s) 15 vrd.
Voieries, réseaux divers.

C.P.V. - Objet principal : 45113000.

Mots déscripteurs
Ascenseur
Chauffage (travaux)
Climatisation
Cloison, faux plafond
Electricité
Etanchéité
Fluides médicaux
Gros oeuvre
Isolation
Menuiserie
Peinture (travaux)
Plomberie
Revêtements de sols
Sanitaire
Serrurerie
Ventilation
Voirie et réseaux divers
Occultation

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
            


 

 

 

VEILLE SUR LES APPELS D'OFFRES DES MARCHES PUBLIQUES

Les achats publics à travers les appels d’offres représentent un enjeu économique important pour les PME/TPE.
Le nouveau code des marchés publics a pour objectif de simplifier les procédures et ainsi de leur faciliter l’accès à la commande publique

Aujourd’hui, les annonces d’appels d’offres sont publiées sur divers médias :
- Organes officiels tel que les appels d’offres BOAMP ou encore les appels d’offres du JOUE (Journal Officiel de L’union Européenne)
- la presse papier nationales et régionale
- les sites internet des collectivités dans lesquels sont publiés les MAPA (marchés à procédure adaptée)
- les sites internet dit «Profils acheteurs» relatifs aux plateformes de dématérialisation des marchés publics

Bref, comme vous le devinez, la difficulté réside aujourd’hui à retrouver les appels d’offres sans perdre son temps dans cette phase de recherche.

Depuis 2004, Klekoon fournit cette prestation de veille sur les marchés publics en délivrant de façon ciblée les appels d’offres  à sa clientèle d’entreprises.

Chaque client, qu’il soit Grand Compte ou Petite Entreprise reçoit une attention particulière de la part des Services Techniques Klekoon, et un paramétrage personnalisé lui permettra de recevoir de façon régulière par alerte email les appels d’offres de son secteur d’activité, mais également en fonction de sa zone géographique.

Plusieurs formules d’abonnement sont proposées selon vos besoins et budget.

ANNUAIRE DES FOURNISSEURS

L'Annuaire des Fournisseurs Klekoon référence plusieurs centaines de fournisseurs agréés c'est-à-dire des entreprises qui ont signé la Charte Qualité qui vous garantit le sérieux des prestataires sélectionnés par nos experts métiers. Aujourd'hui, en quelques clics, vous pouvez faire vos demandes de devis en ligne gratuitement.

Nos fournisseurs s'engagent à vous répondre sous un délai maximal de 72h00. Quelque soit votre besoin (biens, services, produits), gagnez du temps et faites vos demandes devis en ligne en recevant plusieurs offres tarifaires.

MAPA : MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE

Les MAPA commencent à partir de 4000 euros. KLEKOON propose la publication des annonces MAPA sur sa plateforme. Les marchés publics à procédure adaptée (MAPA) sont des marchés dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature, des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre. Pour les marchés à procédure adaptée, le code des marchés publics vous permet de faire une publicité adaptée à votre marché

DÉMATERIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS

Plateforme de dématérialisation des marchés publics (Profil Acheteur)
L’acheteur public peut l’utiliser comme «profil acheteur» pour la mise en ligne des DCE sur la plateforme de dématérialisation.
Réception des plis par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation.

Dématérialisation obligatoire à partir de 90 000€ HT et obligation pour les acheteurs publics de publier sur un profil acheteur.
Le Profil acheteur  Klekoon est reconnu en tant plateforme de dématérialisation et est utilisé par plusieurs milliers de donneurs d’ordres.

La mise en ligne des Avis d'Appel Public à la Concurrence (AAPC)
Obtenir les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) en ligne
La réponse électronique des entreprises à un achat public.

XFILES – TÉLÉTRANSMISSION DES ACTES AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Télétransmission des actes au contrôle de légalité. Afin de dématérialiser l’envoi de vos actes en préfecture, utilisez la plateforme de télétransmission des actes en préfecture, XFILES.
Le contrôle de légalité s'intègre dans le cadre de l'évolution et de la modernisation des rapports entre l'Etat et les collectivités.

Elle répond aux exigences du projet ACTES (Aide au contrôle de légalité dématérialisé) initié par le gouvernement. Pour les collectivités, cette plate-forme de dématérialisation du contrôle de légalité permettra de télétransmettre aux préfectures les actes soumis au contrôle de légalité.

Le programme ACTES (Aide au contrôle de légalité dématérialisé), conçu et conduit par le ministère de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales, consiste à fournir aux services des préfectures et des sous-préfectures un outil d’aide et de suivi du contrôle de légalité sous la forme d’une application « métier » et à permettre aux collectivités de transmettre, par la voie électronique, les actes soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat dans le cadre du contrôle de légalité.

XHELIOS – TÉLÉTRANSMISSION DES INFOS COMPTABLES AU TRÉSOR PUBLIC

Pour les collectivités qui souhaitent dématérialiser l’ensemble de leurs flux comptables vers leur trésorerie générale,  Klekoon vous propose sa plateforme X-HELIOS de télétransmission des informations comptables au Trésor Public.

X-HELIOS permet la dématérialisation d’échange des titres, mandats et bordereaux des collectivités vers le Trésor Public.

Les transmissions d'informations vers le Trésor Public (états de payes, titres de recettes, mandats de dépenses et les factures, pièces justificatives des marchés publics) seront activées très prochainement sur cette même plate-forme. L'accès aux services est réservé aux personnes autorisées disposant d'un certificat électronique à cet effet.

FORMATION AUX MARCHÉS PUBLICS

Le secteur des achats publics se libéralise de plus en plus, en s’ouvrant d'avantage aux petites entreprises.
Certaines entreprises font leurs premiers pas dans les appels d’offres publics ou tout simplement souhaitent passer à la réponse par voie électronique.
Face à ce besoin, Klekoon en tant organisme de formation agréé par la DDTE propose plusieurs sessions de formation aux marchés publics.
Ces formations s’adressent aux dirigeants, commerciaux, assistants administratifs et bien sûr aux personnes chargées des réponses aux appels d’offres.

1) Session de formation : La réponse par voie dématérialisée à un marché public (Durée : un jour)
Les stagiaires aborderont tous les aspects de la dématérialisation des appels d’offres et découvriront la remise des plis par voie électronique sur les principaux «Profils Acheteurs».
Des travaux  pratiques avec des certificats électroniques seront abordés allant de la mise en ligne des DCE jusqu’à la réception des plis envoyés par les entreprises soumissionnaires.

2) Session de formation : Comment soumissionner à un marché public (Durée : un jour)
Ce cours passe en revue toutes les étapes de la réponse à un appel d’offres.
Comment retrouver une annonce d’un marché public et obtenir son DCE auprès des établissements publics.
Comprendre comment élaborer une réponse à un achat public.
Préparation de l’enveloppe candidature en remplissant le dossier de candidature avec les différents formulaires DC1, DC2, DC3, DC4 et les divers documents nécessaires.