Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 19  (Corrèze) Date de parution : 10/11/2011 Date de péremption : 09/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 218A N° annonce (BOAMP) 6

travaux d'aménagement de la collégiale, réhabilitation des réseaux aep et eaux usées à Brive 

0110-->
BOMP A/0218-6Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : communauté d'agglomération de Brive.
Correspondant : philippe Nauche Président, B.P. 103, 19103 Brive.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : aménagement de la collégiale de Brive, réhabilitation des réseaux aep et eaux usées.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45232410.

Lieu d'exécution : brive, 19100 Brive.

Code NUTS : FR.

Caractéristiques principales :
aep : tuyaux fonte diamètre confondus , 470 ml eaux usées; tuyaux béton, diamètre 400 et 800 , 90 ml, pvc 50 ml , regards de visite 6u
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 80 jours à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 février 2012.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur fonds propres
virement administratif à 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : candidat seul ou groupement solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : condition d'exécution à caractère environnemental en application de l'article 14 du code des marchés publ.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats au regard des prestations réalisées qui sont les plus proches en taille et en nature de celles à réaliser au titre de la présente consultation (compétences dédiées au regard des qualifications techniques).
Appréciation de la capacité économique et financière des candidats au regard de l'importance du chiffre d'affaires réalisé dans le domaine d'activité correspondant à la présente consultation, en comparaison au montant prévisionnel des présentes prestations (chiffre d'affaire concernant la prestation à réaliser.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : les candidats ne disposant pas de ces qualifications peuvent apporter la preuve de leur capacité par tout autre moyen équivalent.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : qualification FNTP eaux potables 5113
qualification eaux usées 5161.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 60 % ;
- valeur technique basée sur le mémoire : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 décembre 2011, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : compte tenu des aléas d'exécution sur ce chantier, la visite sur site est obligatoire, elle sera organisée le 24 novembre à 10 h en présence de tous les candidat
le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les 4 offres les mieux disantes conformément au reglement de consultation qui en précise les modalités.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Conformément aux dispositions de l'article 56 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur dispose d'une plate forme électronique à l'adresse suivante :
www.centreofficielles.com
ou demande par télécopieur au 05 55 74 30 28.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : sous enveloppe cachetée avec l'intitulé du marché et la mention 'Ne pas ouvrir avant la commission'.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 novembre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : direction des services techniques.
Correspondant : 0555749382 bp103, 19103 Brive.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : service juridique.
Correspondant : thomas delage.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de limoges coures vergniaud, 87000 Limoges.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : greffe du tribunal adlministratif cours vergniaud, 87000 Limoges.

Mots déscripteurs
Assainissement

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
90Assainissement, voirie et gestion des déchets
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR