Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 45  (Loiret) Date de parution : 15/11/2011 Date de péremption : 01/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 220A N° annonce (BOAMP) 54

travaux d'aménagement Mairie et locaux annexes à Beaulieu Sur Loire 

0115-->
BOMP A/0220-54Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Beaulieu sur Loire.
Correspondant : Mme Girault Maud, Maire, mairie - place de l'église, 45630 Beaulieu-sur-Loire, tél. : 02-38-35-80-48, télécopieur : 02-38-35-86-57.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://marches-publics.loiret.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : aménagement Mairie et locaux annexes (Isolation et accessibilité).

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45400000
Objets supplémentaires : 45420000, 45450000.

Lieu d'exécution : mairie - place de l'église, 45630 Beaulieu-sur-Loire.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
travaux d'aménagement et de mise aux normes
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : voir Cctp.
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : voir C.C.A.P.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement à 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : si groupement : conjoint et solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Autres renseignements demandés :
- : lettre de candidature Dc1 (anciennement DC 4) et Déclaration du Candidat Dc2 (anciennement DC 5) disponible à l'adresse suivante : www.minefe.gouv.fr thème formulaires/marchéspublics ;
- : production d'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché ;
- : dc 8 (Acte d'engagement, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;
- : DC 7 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 50 % ;
- délai d'intervention : 30 % ;
- visite des lieux : 20 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 1er décembre 2011, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier sur http://marches-publics.loiret.com
Délai d'exécution : A préciser
durée du marché : A précser.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 novembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Commune de Beaulieu S/ Loire.
mairie - place de l'église, 45630 Beaulieu-sur-Loire, tél. : 02-38-35-80-48, télécopieur : 02-38-35-86-57.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'Orléans 28 rue de la Bretonnerie Cedex 1, 45057 Orléans, tél. : 02-38-77-59-00, courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr, télécopieur : 02-38-53-85-16.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 2 Menuiserie extérieure bois - occultation
Les travaux comprennent des menuiseries extérieures et intérieures bois, un ensemble menuisé en acier (accueil Mairie), des occultations, des ouvrages divers (escalier, garde corps, portillon...) - détail voir Cctp.

Informations complémentaires : délai et durée chantier à préciser.

C.P.V. - Objet principal : 45420000.
Lot(s) 4 Electricité
Mise aux normes et raccordements électriques, éclairage de sécurité, prises de terre et mise à la terre, détection et alarme incendie - atttention 3 Options obligatoires à chiffrer - détail voir Cctp.

Informations complémentaires : délai et durée chantier à préciser.

C.P.V. - Objet principal : 45450000.
Lot(s) 5 Plomberie - chauffage - vmc
Plomberie et appareils sanitaires, fourniture, pose radiateurs et raccordement à l'existant, Vmc... - Détail voir Cctp.

Informations complémentaires : délai et durée chantier à préciser.

C.P.V. - Objet principal : 45450000.

Mots déscripteurs
Chauffage (travaux)
Electricité
Menuiserie
Plomberie
Ventilation
Occultation

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR