Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 93  (Seine-Saint-Denis) Date de parution : 02/11/2011 Date de péremption : 09/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 212A N° annonce (BOAMP) 136

travaux d'aménagement de la maison pour tous et d'une mission locale dans un immeuble de bureaux existant à Noisy-Le-Grand 

0102-->
BOMP A/0212-136Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Noisy-le-Grand.
Correspondant : M. le député-maire, 24 bis, rue du Clos, 93160 Noisy-le-Grand, tél. : 01-45-92-75-42, télécopieur : 01-45-92-58-15, courriel : service.marche@ville-noisylegrand.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_5fF8ACkY93.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux d'aménagement de la Maison Pour Tous et d'une mission locale dans un immeuble de bureaux existant.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45262500, 45331000, 45313100.

Lieu d'exécution : ville de Noisy-Le-Grand, 93160 Noisy-le-Grand.

Code NUTS : FR106.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le marché prend effet à compter de sa notification. Le marché ne fera l'objet d'aucune reconduction à son issue.
Le délai global d'exécution des travaux est fixé à dix (10) mois y compris un (1) mois de période de préparation de chantier à compter de l'ordre de service. Le point de départ du délai d'exécution sera fixé par le maître d'ouvrage et figurera dans l'ordre de service.
La date prévisionnelle de début d'exécution des prestations est fixée au cours du mois de février 2012.
D'éventuels avenants et/ou marchés complémentaires pourront être envisagés en cours d'exécution du marché
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : des prestations complémentaires (option au sens national) sur lesquelles une proposition doit être faite et dont le pouvoir adjudicateur, si elles sont retenues lors de l'analyse des offres, en demandera, en sus de l'offre de base, l'exécution, sont en revanche prévues :
Au titre du lot n°2 :
Option 1 : Châssis vitrés ouvrants et habillages par tôles de protection sur la façade sud
option 2 : Bardage de façade en panneaux en fibres de bois et résines
au titre du lot n°5 :
Option 3 : Câblage du système de vidéosurveillance
option 4 : Installation complète du système de vidéosurveillance
les lots n°1 et n°6 du présent marché sont des marchés à tranches conditionnelles tels que définis à l'article 72 du code des marchés publics.
les travaux du lot n°1 font l'objet de deux tranches définies comme suit :
Tranche ferme : Installations de chantier TCE - gO - maçonnerie - carrelage - faience - aménagements extérieurs - plâtrerie - cloisons - doublage - isolation - faux plafonds
tranche conditionnelle 1 : Habillage du faux plafond extérieur entre ludothèque et logements en panneaux en fibres de bois et résine.
les travaux du lot n°6 font l'objet de deux tranches définies comme suit :
Tranche ferme : Chauffage - ventilation - climatisation - plomberie
Tranche conditionnelle 1 : Chaufferie préfabriquée en terrasse.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : une avance sera versée au titulaire, sauf renoncement. Une garantie à première demande est demandée.
La retenue de garantie est fixée à 5 % du montant initial (T.T.C.) du marché.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement du marché sur ressources propres de la ville et subventions.
Le paiement de chaque facture interviendra dans un délai de 30 jours, à compter de la date de réception de la facture. Le défaut de paiement dans le délai indiqué fait courir des intérêts moratoires. Le taux de ces intérêts est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne, majoré de sept points.
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : non imposé.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : il est procédé à un examen des garanties professionnelles, techniques et financières sur la base des éléments requis au titre de la candidature. Sont éliminées les candidatures qui ne peuvent être admises en raison de capacités manifestement insuffisantes. Ne seront pas admises les candidatures qui ne respectent pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence, dans le règlement de la consultation et/ou dans le Code des marchés publics.

Référence professionnelle et capacité technique. - Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : lot 01 : Qualibat 1142 / 4111 / 4132 / 7152 ;
Lot 02 : Qualibat 3511 / 4412 / 3712 ;
Lot 03 : Qualibat 4312 / 4333 ;
Lot 04 : Qualibat 6111 / 6212 / 6233 ;
Lot 05 : Qualifélec E2c2 ;
Lot 06 : Qualibat 5312 / 5432 / 5111 ;
Lot 07 : conformité CE.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Autres renseignements demandés :
- : les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le soumissionnaire, comprenant le cas échéant les attestations de délégation de signature au signataire des différentes pièces produites par le candidat.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 50 % ;
- prix des prestations : 40 % ;
- délais d'exécution : 10 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 9 décembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2011 112.

Renseignements complémentaires : le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation qui devront être reçues par les candidats au plus tard 7 jours avant la date limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
* Après examen des offres reçues, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec le ou les candidats ayant présenté les offres les plus intéressantes, et dont l'offre n'est pas inappropriée au sens de l'article 35 II. 3° du Cmp.
* Une visite des lieux par les candidats est obligatoire avant de présenter leur offre.
Un représentant des services de la ville accompagnera les candidats lors de la visite. Un certificat de visite, contresigné par ce représentant, sera remis au candidat à l'issue de celle-ci. Cette attestation devra obligatoirement être jointe à l'offre. A défaut, l'offre sera rejetée.
Les visites sedérouleront du 14 au 25 novembre 2011, à l'exception des weekends.
Les inscriptions pour participer à une visite seront prises, auprès de Mlle Audrey POUSSIN au 01 45 92 75 36.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les réponses seront transmises à l'adresse : Centre administratif, Service des Marchés publics, 24 bis, rue du Clos, 93 160 Noisy-Le-Grand. Horaires : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures (16heures les veilles de jours fériés).
Les réponses seront transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date
et l'heure de réception et d'en garantir la confidentialité. Le pli des candidats devra être transmis
sous pli cacheté. L'enveloppe extérieure portera l'intitulé de la consultation et la mention " Ne pas ouvrir ". Le descriptif des éléments à transmettre au regard de la candidature et de l'offre figure dans le règlement de la consultation. Tout retard entraîne l'élimination du candidat.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 octobre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Noisy-le-Grand - Bureau Etudes et Projets.
Correspondant : Mlle POUSSIN Audrey 24 bis, rue du Clos, 93160 Noisy-le-Grand, tél. : 01-45-92-75-36.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de Noisy-le-Grand - Service des marchés publics.
Correspondant : Mme LESTRINGUEZ Anne-Lyse 24 bis, rue du clos, 93160 Noisy-le-Grand, tél. : 01-45-92-53-22, télécopieur : 01-45-92-58-15, adresse internet : http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_5fF8ACkY93.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Noisy-le-Grand - Centre administratif - Service des marchés publics. Horaires : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures (16 heures les veilles de jours fériés).
24 bis, rue du clos, 93160 Noisy-le-Grand, tél. : 01-45-92-75-42, télécopieur : 01-45-92-58-15, courriel : service.marche@ville-noisylegrand.fr, adresse internet : http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_5fF8ACkY93.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montreuil-sous-Bois 7 rue catherine puig, 93100 Montreuil-sous-Bois, tél. : 01-49-20-20-00, courriel : greffe.ta-montreuil@juradm.fr, télécopieur : 01-49-20-20-98.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Ville de Noisy-le-Grand - Service des Affaires Juridiques hôtel de ville - B.P. 49, 93160 Noisy-le-Grand, tél. : 01-45-92-76-35, courriel : service.juridique@ville-noisylegrand.fr, télécopieur : 01-43-03-19-69.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Installations de chantier TCE - gO - maçonnerie - carrelage - faience - aménagements extérieurs - plâtrerie - cloisons - doublage - isolation - faux plafonds.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.
Lot(s) 2 Menuiseries extérieures - murs/Rideaux et bardages de façades - protections solaires - métallerie - serrurerie.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.
Lot(s) 3 Menuiseries intérieures bois - parquet.

C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 4 Peinture -Revêtements de sols souples.

C.P.V. - Objet principal : 44112200
Objets supplémentaires : 44810000.
Lot(s) 5 Electricité courants forts et faibles.

C.P.V. - Objet principal : 09310000.
Lot(s) 6 Chauffage - ventilation - climatisation - plomberie.

C.P.V. - Objet principal : 45331000.
Lot(s) 7 Appareils élévateurs.

C.P.V. - Objet principal : 45313100.

Mots déscripteurs
Appareil élévateur
Bardage
Carrelage
Chauffage (travaux)
Climatisation
Cloison, faux plafond
Electricité
Gros oeuvre
Isolation
Maçonnerie
Menuiserie
Métallerie
Peinture (travaux)
Plâtrerie
Plomberie
Revêtements de sols
Serrurerie
Tous corps d'état
Ventilation
Occultation

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR