Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 91  (Essonne) Date de parution : 24/11/2011 Date de péremption : 06/01/2012
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 227B N° annonce (BOAMP) 105

travaux d'aménagement d'une micro-crèche, à Etiolles 

0124-->
BOMP B/0227-105Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Etiolles.
Correspondant : M. le maire, 1 rue de Thouars, 91450 Etiolles, tél. : 01-60-75-03-09, télécopieur : 01-69-89-07-56, courriel : mairie@etiolles.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

https://www.marches-idf-centre.fr/xmarches/.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux d'aménagement d'une micro-crèche.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45300000.

Lieu d'exécution : rue du Vieux Chemin de Paris, 91450 Etiolles.

Code NUTS : FR104.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
travaux d'aménagement d'une micro-crèche 9 places
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux répartis en 11 lots
Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé
Les candidats pourront présenter une offre pour un, plusieurs ou tous les lots
Le délai d'exécution est de 05 mois.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er mars 2012.

Cautionnement et garanties exigés : retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions prévues aux articles 101, 102 et 103 du Code des marchés publics.
La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues à l'article 102 du Code des marchés publics.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 98 à 111 du CMP.
Application pour chacun des lots d'un prix forfaitaire et révisable. Avance accordée dans conditions stipulées au CCAP. Règlement des comptes dans délai global de 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché .

Solidaire ou conjoint. Interdiction de se présenter en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures :
- garanties et capacités techniques et financières ;
- références professionnelles.

Situation juridique - références requises :
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;
- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.

Capacité économique et financière - références requises :
- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 40 % ;
- valeur technique : 50 % ;
- performance environnementale : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 6 janvier 2012, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2011/15c.

Renseignements complémentaires : une visite du chantier " micro-crèche " est obligatoire, avant la date limite de remise des offres. Il sera délivré un certificat de visite qui devra être joint dans le dossier offre. Avant chaque visite, contacter la mairie au 01 60 75 03 09 ou le service marchés au 01 60 75 27 59.
Les candidatures et les offres doivent parvenir par lettre recommandée avec AR ou être déposées contre récépissé au service marchés de la mairie d'etiolles, au plus tard avant la date et heure limites de réception des offres fixées dans le présent avis.
Le DCE est à télécharger gratuitement par les candidtas sur le profil d'acheteur https://www.marchés-idf-centre.fr
La transmission des plis par voie électronique n'est pas autorisée.
Le règlement de la consultation est le document complémentaire à la présente publicité.
Info complémentaire pour le jugement des offres : des sous critères sont énumérés dans le règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : le 21/11/2011.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 novembre 2011.

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif 56 av. De St Cloud, 78011 Versailles Cedex, tél. : 01 -39- 2-0 -54- 0, courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr, télécopieur : 01 -39- 2-0 -54- 2.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 voirie et réseaux divers.
Réalisation de trottoirs et parkings.

C.P.V. - Objet principal : 45300000
Objets supplémentaires : 45223300.
Lot(s) 2 chapes.
Réalisation de chapes.

C.P.V. - Objet principal : 45300000
Objets supplémentaires : 45262321.
Lot(s) 3 plomberie-vmc-chauffage.
Travaux pour distribution eau froide, 1 citerneau
Production et distribution ECS. Evacuation des EU vannes, EU et EP.
Raccordements appareils sanitaires, appareillages et
robinetterie.

C.P.V. - Objet principal : 45300000
Objets supplémentaires : 45330000, 45331210.
Lot(s) 4 électricité.
Diverses installations électriques.

C.P.V. - Objet principal : 45300000
Objets supplémentaires : 45311200.
Lot(s) 5 menuiseries intérieures.
Huisseries, bâtis, portes, placards.

C.P.V. - Objet principal : 45300000
Objets supplémentaires : 45421000.
Lot(s) 6 cloisons, doublages.
Cloisons types 1 et 2, doublages thermiques, faux plafonds.

C.P.V. - Objet principal : 45300000
Objets supplémentaires : 45421141.
Lot(s) 7 carrelage-faience.
Revêtements muraux, de sols collés.

C.P.V. - Objet principal : 45300000
Objets supplémentaires : 45431000.
Lot(s) 8 revêtement sols souples.
Ragréage, revêtement PVC, tapis.

C.P.V. - Objet principal : 45300000
Objets supplémentaires : 45432111.
Lot(s) 9 peinture.
Peinture intérieure.

C.P.V. - Objet principal : 45300000
Objets supplémentaires : 45442100.
Lot(s) 10 protection incendie.
Fourniture et pose d'extincteurs.

C.P.V. - Objet principal : 45300000
Objets supplémentaires : 45343220.
Lot(s) 11 espaces verts.
Réalisation clôture grillagée, aire de jeux.

C.P.V. - Objet principal : 45300000
Objets supplémentaires : 45112710.

Mots déscripteurs
Carrelage
Chauffage (travaux)
Cloison, faux plafond
Electricité
Espaces verts
Extincteur
Maçonnerie
Menuiserie
Peinture (travaux)
Plomberie
Revêtements de sols
Voirie et réseaux divers

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
1Produits de la culture et de l'élevage
29Machines et équipements
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR