Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 75  (Paris) Date de parution : 28/10/2011 Date de péremption : 24/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 210A N° annonce (BOAMP) 112

Travaux d'aménagement et de précablage informatique site champerret pour le compte du CCI à Paris 

1228-->
BOMP A/0210-112Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCI de Paris.
Correspondant : Mlle GALOPIN Carine, CCIP, 49 rue de Tocqueville 49 rue de Tocqueville, 75017 Paris, tél. : 01-55-65-63-98, télécopieur : 01-40-53-05-23, adresse internet : https://www.marches-publics.gouv.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques et financières.

Objet du marché : travaux d'aménagement et de précablage informatique au niveau 7 du site Champerret.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 44115800.

Lieu d'exécution : 6/8, avenue de la Porte de Champerret, 75017 Paris.

Code NUTS : FR101.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le site est classé ERP 1ère catégorie du type R avec activités de types l, n, s et X d'une superficie en SHON de 26 600 mètres carrés sur 11 niveaux.
Le site de Champerret sera en activité durant la réalisation de la présente opération. Le niveau 7 sera partiellement en activité pendant les travaux
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le marché a pour objet les travaux d'aménagement et de précablage informatique de la Direction de la formation continue (Dfc) de la CCIP au niveau 7 du site Champerret sis 6-8, avenue de la Porte de Champerret à Paris 17ème.
Ils comprennent notamment :
- la modification du cloisonnement en fonction des plans état existant et état futur
- le remplacement de tous les revêtements de sols PVC ou textiles
- le remplacement du revêtement vinyle des cloisons
- le remplacement des dalles de fibres minérales dans les locaux
- la dépose du précâblage informatique existant et la création d'un réseau informatique adapté au besoin de la DFC
- les travaux d'adaptation et complémentaire électricité courants forts nécessaire aux branchements des postes informatiques
- travaux modificatifs de l'éclairage suivant la nouvelle distribution des locaux
- les portes de compartimentage sur les circulations sont remplacées par des portes accessibles handicapées
la superficie concernée par les travaux est de 2 350 mètres carrés environ dans oeuvre .
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Cautionnement et garanties exigés : chaque acompte fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions prévues aux articles 101,102 et 103 du Code des marchés publics.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : délai de paiement : Les sommes dues sont mises en paiement dans un délai global maximal de 30 jours à compter de la réception de la facture (non sujette à contestation) par la CCIP. Conformément à l'article 98 du code des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2008-408 du 28 avril 2008, le défaut de paiement dans les délais entraîne l'application des intérêts moratoires. Le taux applicable en cas de retard de paiement est le taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.
- mode de règlement : Virement bancaire.
- avance : Le versement d'une avance est prévu dans les cas et selon les modalités définies à l'article 87 du code des marchés publics.
- fiancement : ressources propres.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : conjoint ou solidaire. Les candidats ne peuvent pas présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en agissant en qualité de membres de plusieurs groupements. Une entreprise ne peut être mandataire de plus d'un groupement. Dans le cas où les entreprises ont présenté leur candidature sous la forme d'un groupement momentané d'entreprises, la CCIP les informe qu'en cas d'attribution du marché à un tel
groupement, elle imposera, au sens de l'article 51 VII du code desmarchés publics, la forme du groupement solidaire, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : garanties techniques, professionnelles et financières.

Situation juridique - références requises : le formulaire DC 1, version septembre 2010, (ancien formulaire DC 4), lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants, (en cas de groupement, ce document devra être dûment complété et signé par chacun des membres et présenté par le mandataire habilité à les représenter) ou tout document rédigé sur papier libre de la société reprenant intégralement les éléments figurant dans ce formulaire.
(imprimé DC 1 disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires)
- le formulaire DC 2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ancien formulaire DC 5), version septembre 2010, ou tout document rédigé sur papier libre reprenant intégralement les éléments figurant dans ce formulaire et mentionnant les réponses correspondantes.
(imprimé DC 2 disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) ;
- la copie du jugement prononcé en cas de redressement judiciaire.
documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché :
- le formulaire NOTI 2 (ancien formulaire DC 7) ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus) (formulaire disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires).

Capacité économique et financière - références requises : le chiffre d'affaires global au
cours des trois derniers exercices disponibles.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : la présentation d'une liste des principaux travaux effectués au cours des trois dernières années, pour chaque lot soumissionné, d'importance équivalente à l'objet de la consultation, présentée sous la forme d'un tableau comprenant les informations suivantes : la nature des travaux, le montant, la date de réalisation, le nom du destinataire public ou privé.
- pour le lot 3 uniquement : l'agrément du concepteur du système de câblage proposé
certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques, à savoir :
LOT n°1 : Revêtements de sols souples - peinture - revêtements muraux
- Qualibat 6111 : peinture et ravalement (technicité courante) ou références équivalentes.
- Qualibat 6211 : revêtements textiles en dalles ou références équivalentes.
- Qualibat 6212 : revêtements textiles collés ou références équivalentes.
lot n°2 : Cloisons - faux-Plafonds - menuiseries intérieures
- Qualibat 6611 : fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires (technicité courante) ou références équivalentes.
lot n°3 : Electricité courants forts et faibles - précablage informatique
- qUALIFELEC courants forts E3 ou références équivalentes.
- QUALIFELEC courants faibles Cf2 - cf. 3 ou références équivalentes.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 24 novembre 2011, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : XMB065XX.

Renseignements complémentaires : la visite du site est obligatoire. Elle conditionne la validité de l'offre. A cet effet, les candidats contacteront : M. Jean-Philippe Quittanson - tél. 01.55.65.51.48/06.85.67.92.43 ou M. Anthony FERVIN - tél : 01.55.65.50.59
le délai global d'exécution des travaux est de : 5 mois à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage incluant une période de préparation de 3 semaines.
La date prévisionnelle de démarrage des travaux est prévue pour le 1er février 2012.
Date impérative de fin des travaux : 30 juin 2012.
Documents constituant l'offre du candidat l'offre de l'opérateur économique :
1. L'acte d'engagement pour chaque lot soumissionné dûment complété, daté et signé par le candidat,
2. La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire pour chaque lot soumissionné (Dpgf), dûment complétée à chaque rubrique ;
3. Si tel est le cas, le ou les formulaire(s) de déclaration de sous-traitance, dûment complété(s), daté(s) et signé(s) ;
4. Un mémoire justificatif, pour chaque lot soumissionné, précisant :
a) La composition de l'équipe affectée aux travaux pour respecter les délais imposés
b) La méthodologie proposée pour les travaux en site occupé
c) Les mesures prises pour alimenter le chantier en site occupé recevant du public
5. L'original du certificat de visite dûment visé par le représentant du maître de l'ouvrage.
conditions de remise des offres ou des candidatures : les documents relatifs à la candidature et à l'offre doivent être placés dans une seule et même enveloppe cachetée portant les mentions suivantes : "Ne pas ouvrir - mAPA- xmb065xx - travaux d'aménagement et de précablage informatique au niveau 7 du site Champerret", lot n° : ......, nom du candidat : ..
Les plis doivent être transmis :
- soit par courrier (sous pli recommandé avec avis de réception) à l'adresse suivante : CCIP, direction des affaires immobilières, 49 rue de Tocqueville, 75017 PARIS
- soit déposé sur place contre récepissé en se préssentant du lundi au vendredi sauf jours fériés, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h à l'adresse suivante : Ccip-Direction des affaires immobilières, 49 rue de Tocqueville, 75017 PARIS
- soit par voie électronique à l'adresse suivante : http://www.marches-publics.gouv.fr
La Chambre de Commerce et d'industrie de Paris sera fermée toute la journée du 31 octobre 2011.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation peut être retiré gratuitement jusqu'à la date limite de remise des offres :
- soit retrait par voie électronique à l'adresse suivante : http://www.marches-publics.gouv.fr
Pour accéder au Dossier de Consultation des Entreprises, vous pouvez vous rendre sur la Place de Marché Interministérielle et télécharger les documents correspondants en ayant le choix de vous authentifier ou non sur la plate-forme.cependant, il est important de rappeler qu'en cas de modification de la consultation (dates, rectificatifs/compléments, questions/réponses), nous devons être en mesure de vous contacter pour vous transmettre les éléments actualisés. C'est pourquoi nous vous conseillons de vous authentifier et de laisser vos coordonnées sur la plate-forme pour télécharger le DCE.
- soit demande d'envoi par voie postale en adressant une télécopie au 01 40 53 05 23 ou un courrier à l'adresse suivante : Ccip - direction des affaires immobilières 49, rue de Tocqueville 75813 Paris Cedex 17
- soit retrait sur place en se présentant du lundi au vendredi sauf jours fériés, de 9h30 à 12h et de 14h à 17 à l'adresse suivante : Ccip - direction des affaires immobilières 49, rue de Tocqueville 75017 Paris.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 octobre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : CCIP - direction des affaires immobilières - service administratif et financier.
Correspondant : Mlle Galopin Carine 49, rue de Tocqueville, 75017 Paris, tél. : 01-55-65-63-98, télécopieur : 01-40-53-05-23, courriel : cgalopin@ccip.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04, tél. : 01-44-59-44-00, courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, télécopieur : 01-44-59-46-46.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 revêtements de sols souples - peinture - revêtements muraux.
Revêtements de sols souples - peinture - revêtements muraux.

Informations complémentaires : etendue ou quantité :
Revêtements et lés PVC ou dalles textiles 2300 mètres carrés environ
nettoyage des ossatures intérieures aluminium en façade 700 mètres carrés environ
dépose revêtement existant, fourniture et pose d'un revêtement mural vinyle sur les cloisons amovibles 3 500 mètres carrés environ
peinture décorative 200 mètres carrés environ.

C.P.V. - Objet principal : 44112200
Objets supplémentaires : 44111400.
Lot(s) 2 cloisons - faux-Plafonds - menuiseries intérieures.
Cloisons - faux-Plafonds - menuiseries intérieures.

Informations complémentaires : etendue ou quantité :
Démontages de cloison amovibles 200 mètres carrés environ
création de cloisons amovibles 80 mètres carrés environ
remplacement des dalles de fibres minérales sur ossature à joints creux conservée 1700 mètres carrés environ
remise en jeu des blocs portes et remplacement des serrures 130 unités environ
remplacement des portes DAS sur circulation 9 unités environ.

C.P.V. - Objet principal : 45421141
Objets supplémentaires : 45421146, 45421000.
Lot(s) 3 electricité - courants forts et faibles - précablage informatique.
Electricité - courants forts et faibles - précablage informatique.

Informations complémentaires : etendue ou quantité :
Dépose du pré câblage existant sur tout le niveau
création d'un réseau de précâblage et prises détrompé
remplacement de l'éclairage dans les blocs sanitaires
Modification de l'éclairage dans les salles transformées
nombre de prises RJ 45 : 658 environ
nombre de prises de courant informatique (Pci) : 948 environ.

C.P.V. - Objet principal : 45311200
Objets supplémentaires : 45311100.

Mots déscripteurs
Câblage
Cloison, faux plafond
Electricité
Menuiserie
Peinture (travaux)
Revêtements de sols
Revêtements muraux

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR