Contact Inscription gratuite 01 49 36 46 20
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 95  (Val-d'Oise) Date de parution : 17/08/2011 Date de péremption : 23/09/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 158A N° annonce (BOAMP) 95

travaux et aménagements muséographiques au musée jean jacques rousseau à Montmorency 

1017-->
BOMP A/0158-95Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Montmorency.
Correspondant : mr le maire, 2 avenue Foch - B.P. 70101, 95162 Montmorency Cedex, tél. : 01-39-34-98-00, télécopieur : 01-39-34-98-64, courriel : marchespublics@ville-montmorency.fr, adresse internet : http://ville-montmorency.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://agysoft.marcoweb.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux et aménagements muséographiques au musée Jean Jacques Rousseau.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45212313.

Lieu d'exécution : musée Jean Jacques Rousseau, 95162 Montmorency.

Code NUTS : FR108.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le projet prévoit : en extérieur, les travaux de couverture partielle, de ravalement et d'emmarchement ; en intérieur, le renforcement du plancher de la salle d'exposition, la réfection partielle des fluides et du second oeuvre, la muséographie.
Les travaux comprendront : l'installation de chantier ; les démolitions ; la réfection d'une cheminée briques, la réalisation d'un drainage partiel, la réfection et le nettoyage d'enduits, la condamnation et la réouverture de baies, la reprise d'un plancher par profilé métallique ; la création d'un emmarchement, d'une banque d'accueil et d'une tablette basse en pierre ; la réfection de la couverture tuiles ; le déplacement d'un radiateur, la réfection, l'adaptation des courants fort et faible existants y compris chauffage par le sol de la salle d'exposition, la création d'un système de ventilation ; le déplacement de garde-corps métalliques, l'approvisionnement d'un caisson à roulettes, de tringle de cimaise, de profils acier inoxydable, et de grilles de ventilation ; le déplacement de contrevents, la révision de châssis et de contrevents, la création d'un parquet sur lambourdes et de meubles menuisés ; la création de faux-plafond et coffrages 3 côtés en plaques de plâtre, la fourniture et pose d'isolant polystyrène forte densité, le coulage d'une chape liquide, la mise en peinture ; le mobilier et les vitrines muséographiques, la conception, l'exécution, l'impression et la pose du graphisme

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 5 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera prélevée. En cas de levée de l'avance, une caution solidaire ou garantie à première demande sera demandée.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget Ville de Montmorency 2011 et suivants.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières, capacités professionnelles.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 23 septembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 11BAT11.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 août 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : ville de Montmorency.
service achats et marchés 2 avenue foch - B.P. 70101, 95162 Montmorency Cedex.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Ville de Montmorency.
Correspondant : noël Soetaert services techniques 1 rue rey de Foresta, 95160 Montmorency, tél. : 01-39-34-98-40, courriel : nsoetaert@ville-montmorency.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : ville de Montmorency.
Correspondant : françois Raffin service achats et marchés 2 avenue foch - B.P. 70101, 95162 Montmorency Cedex, tél. : 01-39-34-98-46, télécopieur : 01-39-34-98-64, courriel : marchespublics@ville-montmorency.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : ville de Montmorency.
Correspondant : françois Raffin service achats et marchés 2 avenue foch - B.P. 70101, 95162 Montmorency Cedex, tél. : 01-39-34-98-46, télécopieur : 01-39-34-98-64, courriel : marchespublics@ville-montmorency.fr, adresse internet : http://agysoft.marcoweb.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy Pontoise 2-4 bd de l'hautil, 95027 Cergy Pontoise Cedex, tél. : 01-30-17-34-00, courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr, télécopieur : 01-30-17-34-59.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de Cergy Pontoise 2-4 bd de l'hautil, 95027 Cergy Pontoise Cedex, tél. : 01-30-17-34-00, courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr, télécopieur : 01-30-17-34-59.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 mobiliers et vitrines.


Les travaux du présent lot comprennent :
- le relevé sur site des cotes précises des espaces existants ainsi que des éléments à restaurer ;
- les études, dessins d'exécution et de détail des ouvrages et de leur fixation ;
- la fourniture des bois, contreplaqués, panneaux et autres matériaux entrant dans la composition des ouvrages ;
- les traitements et protections imposés par le D.T.U. Et le présent C.C.T.P ;
- la fabrication, le transport, le stockage, la pose et la fixation des ouvrages ;
- le tracé et l'exécution des trous de scellement ainsi que le scellement ;
- l'enlèvement des gravats, déchets et emballages consécutifs aux travaux du présent lot ;
- la préparation des supports à peindre avec bouchage des trous de vis et ponçage ;
- l'exécution en cabine des peintures époxy ;
- les retouches de peinture sur place après pose des éléments.

C.P.V. - Objet principal : 391540006.
Lot(s) 2 conception et exécution graphique.

- conception et maquettes ;
- vérification dimension de panneaux ;
- bon à tirer ;
- coordination entre les lots.

C.P.V. - Objet principal : 798225007.
Lot(s) 3 impression et pose du graphisme.

- echantillons et prototypes ;
- fabrication - mise en oeuvre ;
- prestation et fourniture ;
- coordination entre les lots.

C.P.V. - Objet principal : 798200008.
Lot(s) 4 électricité - éclairage.

- installation de chantier ;
- pose et dépose ;
- mise à la terre ;
- tableau général ;
- distribution principale ;
- distribution secondaire ;
- plancher radiant ;
- luminaires ;
- appareillage ;
- sécurité ;
- alimentations ;
- téléphonie ;
- système de sécurité incendie ;
- essais de mise en service ;
- dossier de récolement.

C.P.V. - Objet principal : 453112002.
Lot(s) 6 lots architecturaux.

- l'installation de chantier ;
- les démolitions ;
- la réfection d'une cheminée briques, la réalisation d'un drainage partiel, la réfection et le nettoyage d'enduits, la condamnation et la réouverture de baies, la reprise d'un plancher par profilé métallique ;
- la création d'un emmarchement, d'une banque d'accueil et d'une tablette basse en pierre ;
- la réfection de la couverture tuiles ;
- le déplacement d'un radiateur, la réfection, l'adaptation des courants fort et faible existants y compris chauffage par le sol de la salle d'exposition, la création d'un système de ventilation ;
- le déplacement de garde-corps métalliques, l'approvisionnement d'un caisson à roulettes, de tringle de cimaise, de profils acier inoxydable, et de grilles de ventilation ;
- le déplacement de contrevents, la révision de châssis et de contrevents, la création d'un parquet sur lambourdes et de meubles menuisés ;
- la création de faux-plafond et coffrages 3 côtés en plaques de plâtre, la fourniture et pose d'isolant polystyrène forte densité, le coulage d'une chape liquide, la mise en peinture.

C.P.V. - Objet principal : 452123133.

Mots déscripteurs
Couverture
Eclairage public
Electricité
Mobilier

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
36Meubles et produits des industries diverses
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR