Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 26  (Drôme) Date de parution : 08/11/2011 Date de péremption : 25/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 216A N° annonce (BOAMP) 16

Travaux de câblage pour prises informatiques et leurs environnements pour le comptes des Hopitaux Drôme Nord à Romans-Sur-Isère 

0108-->
BOMP A/0216-16Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Hopitaux Drôme Nord.
Correspondant : Cellule des marchés, 607 avenue geneviève de gaulle-anthonioz
B.P. 1002, 26102 Romans-sur-Isère Cedex, tél. : 04-75-05-75-65, télécopieur : 04-75-05-46-96, adresse internet : http://hopitaux-drome-nord.e-marchespublics.com.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Santé.

Objet du marché : travaux de câblage pour prises informatiques et leurs environnements à compter du 23/12/2011.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45314320.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
travaux d'installation de prises informatiques avec le réseau dans le cadre d'opérations ponctuelles d'évolution du nombre de points de raccordement mais également dans le cadre d'opérations de restructuration ou de travaux neufs
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : mimimum en valeur annuellement de 45 000.00 EUR ht
maximum en valeur annuellement de 90 000.00 EUR (H.T.).

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 23 décembre 2011 et jusqu'au 22 décembre 2013.

Cautionnement et garanties exigés : aucun cautionnement ou retenue de garantie n'est prévu.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement sur budget d'investissement crédité par autofinancement et / ou emprunt
financement sur budget d'exploitation crédité par la t2a.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement d'entreprises, après attribution du marché, le groupement d'entreprises devra revêtir la forme d'un groupement solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : capacité technique :
- description des moyens matériels et humains sur l'ensemble de l'entreprise et localement dans la zone desservie où se situe l'établissement
capacité professionnelle :
- justification des qualifications ou compétences sur le type de travaux objet de la consultation
- références dans le domaine considéré.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail).

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat : agrément su soumissionnaire par le constructeur des équipements proposées ;
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
utiliser les imprimés dc1, dc2, dc3 et DC 6 fournis.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix dont 40 % pour la simulation et 10 % sur la totalisation des coûts unitaires : 50 % ;
- qualité technique de la réponse avec notation de 0 à 5 : 45 % ;
- délai de câblage avec notation de 0 à 5 selon durée : 5 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 25 novembre 2011, à 16 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : Mapa Câblage Info. 2011/127.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Par téléchargement gratuit en priorité sur le site de dématérialisation de l'etablissement : http://hopitaux-drome-nord.e-marchespublics.com
Ou sur demande écrite rappelant les références de la consultation télécopiée au 0475054696 en précisant le mode de retrait (sur site - par envoi postal ou numérique en indiquant l'adresse précise).
Conditions de remise des offres ou des candidatures : par tout moyen permettant de justifier la date et l'heure de dépôt au secrétariat de la direction des achats, equipements et de la logistique ouvert du lundi au vendredi sauf jours fériés de 8h30 à 16 heures et d'en garantir l'anonymat.
Tout dépôt dans un autre service ne sera pas pris en compte
l'envoi électronique n'est pas autorisé.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 novembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Hôpitaux drôme nord
direction des achats, equipements et de la logistique.
Correspondant : Secrétariat 607 avenue geneviève de gaulle-anthonioz
B.P. 1002, 26102 Romans Cedex, tél. : 04-75-05-75-65, télécopieur : 04-75-05-46-96.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Hôpitaux drôme nord
direction des services informatiques.
Correspondant : Maryse friol - responsable informatique 607 avenue geneviève de gaulle-anthonioz
B.P. 1002, 26102 Romans Cedex, tél. : 04-75-05-76-55, courriel : m.friol@hopitaux-drome-nord.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Hôpitaux drôme nord
direction des achats, equipements et de la logistique.
Correspondant : Denis labre - attaché d'administration 607 avenue geneviève de gaulle-anthonioz
B.P. 1002, 26102 Romans Cedex, tél. : 047-50-57-50-65, télécopieur : 04-75-05-76-98.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Hôpitaux drôme nord
direction des achats, equipements et de la logistique.
Correspondant : Secrétariat 607 avenue geneviève de gaulle-anthonioz
B.P. 1002, 26102 Romans Cedex, tél. : 04-75-05-75-65, télécopieur : 04-75-05-76-98.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de grenoble 2 place de verdun
bp1135, 38022 Grenoble, tél. : 04-76-42-90-06, télécopieur : 04-76-51-89-44.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif inter-régional de réglement amiable des litiges relatifs aux marchés publics immeuble le saxe
119 avenue maréchal le saxe, 69427 Lyon Cedex 03f, tél. : 04-72-84-78-56, télécopieur : 04-72-84-78-55.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé précontractuel : avant la conclusion du marché (article L551-1 à L551-4 et L551-10 à L551-12 du Code de Justice Administrative)
Référé contractuel en application des articles L551-13 à L551-16 du Code de Justice Administrative
Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles R421-1 à R421-3 du Code de Justice Administrative)
Recours de plein contentieux : dans le délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché.

Mots déscripteurs
Câblage

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR