Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 41  (Loir-et-Cher) Date de parution : 29/10/2011 Date de péremption : 23/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 211A N° annonce (BOAMP) 32

travaux au centre de formation à Blois 

1229-->
BOMP A/0211-32Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SDIS de Loir-et-Cher.
Correspondant : Leroux Michel, Président du Casdis, 11-13 avenue Gutenberg B.P. 31059, 41010 Blois, tél. : 02-54-51-54-56, télécopieur : 02-54-51-54-20, courriel : pierre.zonca@sdis41.fr, adresse internet : http://www.sdis41.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://www.sdis41.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Ordre et sécurité publics.

Objet du marché : travaux au Centre de formation.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45300000.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
le Service Départemental d'incendie et de Secours de Loir-Et-Cher procède à des travaux au Centre de formation, sis 55 rue des Laudières sur la commune de Vineuil
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : se référer au C.C.T.P. Du marché.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : se référer au règlement de consultation.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : par mandat administratif, paiement sous 30 jours.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Lettre de candidature (Dc1, document joint),
- déclaration du candidat ou membre du groupement (Dc2, document joint),
- références des prestations similaires de moins de 3 ans,
- certificats de qualifications professionnelles (Opqibi, Qualifelec, Fntp, Cnih...), ou tout autre certificat justifiant la capacité du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat,
- copie du jugement dans l'hypothèse d'un redressement judiciaire,
- les attestations d'assurance civile et décennale.
- l'acte d'engagement (Dc3) complété, daté et signé, pour chacun des lots auxquels le candidat soumissionne,
- le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) complété, daté et signé,
- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) daté et signé,
- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) daté et signé,
- le Règlement de Consultation (R.C.) paraphé et signé,
- un mémoire technique des dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux, complété par l'annexe portant sur les natures, provenances et caractéristiques des produits. Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entrepreneur. En particulier, il sera joint :
- la liste des sous-traitants qui, tout en n'étant pas désignés au marché, sera proposée, après sa passation, à l'acceptation du maître d'ouvrage,
- un programme d'exécution des ouvrages, indiquant de façon sommaire la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier,
- une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier,
- une note descriptive des installations d'hygiène prévues,
- une note exhaustive relative aux dispositions prises en matière environnementale,
- un planning justificatif explicitant la proposition de délai d'exécution différent de celui prévu à l'article 2.6 du présent Règlement de Consultation.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique de l'offre : 50 % ;
- prix : 40 % ;
- délai d'exécution : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 23 novembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 11at-Gi-0087-D.

Renseignements complémentaires : retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.sdis41.fr
Délai d'exécution : se référer au Dce.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 octobre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Sdis 41 : Cne Pierre Zonca.
, tél. : 02-54-51-54-83, télécopieur : 02-54-51-54-20, courriel : marches-infrastructures@sdis41.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Sdis 41 : Céline Trinel.
, tél. : 02-54-51-54-70, télécopieur : 02-54-56-05-16, courriel : celine.trinel@sdis41.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif d'Orléans 28 rue de la Bretonnerie Cedex 1, 45057 Orléans, tél. : 02-38-77-59-00, courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr, télécopieur : 02-38-53-85-16.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : référé pré-contractuel (Art. L. 551-1 du code de justice administrative) : avant la signature du marché. Recours contractuel (articles L551-13 et suivants du code de justice administrative) : après signature. Recours pour excès de pouvoir : dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision contestée. Recours ouvert aux candidats évincés pendant une durée de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées de la signature du contrat.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 Cvc/Plomberie.

C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Lot(s) 2 Menuiseries intérieures, serrurerie.

C.P.V. - Objet principal : 45300000.
Lot(s) 3 Maçonnerie.

C.P.V. - Objet principal : 45400000.

Mots déscripteurs
Climatisation
Maçonnerie
Menuiserie
Plomberie
Serrurerie
Ventilation

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR