Contact Inscription gratuite 01 49 36 46 20
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 33  (Gironde) Date de parution : 23/04/2011 Date de péremption : 19/05/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 81A N° annonce (BOAMP) 53

les travaux concernent l'aménagement de 5 salles de cours banalisées au lycée montesquieu à Bordeaux 

0623-->
BOMP A/0081-53Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Conseil Régional d'Aquitaine.
Correspondant : M. le président du Conseil Régional d Aquitaine, mandataire : BMA, 25, rue Jean Fleuret
Cs80010, 33001 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-99-31-99, télécopieur : 05-56-98-21-04, adresse internet : http://region.aquitaine.fr.

Adresse internet du profil d'acheteur :

http://marchespublics.aquitaine.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Collectivité: Région.

Objet du marché : les travaux concernent l'aménagement de 5 salles de cours banalisées au Lycée Montesquieu à Bordeaux.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000
Objets supplémentaires : 45310000.

Lieu d'exécution : place Longchamps, 33000 Bordeaux.

Code NUTS : FR612.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
marché dévolu en 2 lots séparés avec une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Pas prestations supplémentaires (d'options). Délai global d'exécution prévisionnel des travaux: 3 mois dont 30 jours de période de préparation. Date prévisionnelle d'engagement des travaux: juin 2011. Les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires ou marché complémentaire, passé en application de la procédure adaptée de l'article 28 dernier alinéa
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux concernent l'aménagement de cinq salles de cours au niveau et du remplacement des ensembles menuisés donnant sur la circulation et l'ensemble des installations électriques courants forts et courants faibles nécessaires à la restructuration.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : fonds régionaux. Le paiement s'effectue par virement dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement. Possibilité de percevoir une avance forfaitaire dans les conditions prévues par le ccap. Prix global et forfaitaire - prix fermes actualisables.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : solidaire.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : 1-garanties et capacités techniques et financières, 2-références professionnelles.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques: la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate. ;
- Déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail ;
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières et production d'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché :
- Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en cas de candidat étranger ;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

Autres renseignements demandés :
- - dC 1 ou Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, (Dc1 joint au dossier ou
disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics) ;
- Le candidat pourra utiliser les formulaires Dc1 et Dc2 (qui remplacent les anciens formulaire DC 4 et DC 5 disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr - thème : marchés publics) ;
- Pour les attestation de l'article 43 du code des marchés publics : remplir le modèle joint au dossier de consultation.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- le prix de la prestation : 70 % ;
- valeur technique (sous-critères : qualité du dpgf, fiche des principaux matériaux/produits utilisés, qualité du mémoire) : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 19 mai 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 2011B000TX0277.

Renseignements complémentaires : le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier par écrit, à l'issue de l'analyse des offres, avec les candidats, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Documents disponible et gratuit. Retrait papier : dossier à retirer à B.M.A. Après commande par télécopie au 05.56.98.21.04. Retrait
Électronique https://marchespublics.aquitaine.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : les candidatures et offres doivent être rédigées en langue française et transmises : - sous format électronique http://marchespublics.aquitaine.fr
ou - sous format papier : par la poste en lrar ou déposées contre récépissé à l'adresse du Conseil Régional d'aquitaine (bureaux ouverts les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 16h). Cette enveloppe portera la mention "candidature et offre pour le marché de travaux d'aménagement au Lycée Montesquieu à Bordeaux. Op. 52224 - 2011b000tx0277-ne pas ouvrir ".

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 avril 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Conseil Régional d'Aquitaine.
Correspondant : Conseil Régional d'aquitaine unités des marchés publics
14, rue de Sourdis, 33077 Bordeaux Cedex, adresse internet : http://marchespublics.aquitaine.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : B.M.A.
Correspondant : B.M.A 25, rue Jean Fleuret
Cs80010, 33001 Bordeaux, tél. : 05-56-99-31-99, télécopieur : 05-56-98-21-04, adresse internet : http://marchespublics.aquitaine.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Société Bordelaise d'Architecture.
Correspondant : M. Gérard Lechène 30, cours de la Martinique, 33000 Bordeaux, tél. : 05-57-87-70-00, adresse internet : http://marchespublics.aquitaine.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : B.M.A.
Correspondant : B.M.A 25, rue Jean Fleuret
Cs80010, 33001 Bordeaux, tél. : 05-56-99-31-99, télécopieur : 05-56-98-21-04, adresse internet : http://marchespublics.aquitaine.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : B.M.A.
Correspondant : B.M.A 25, rue Jean Fleuret
Cs80010, 33001 Bordeaux Cedex, tél. : 05-56-99-31-99, télécopieur : 05-56-98-21-04, adresse internet : http://marchespublics.aquitaine.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux 9, rue Tastet, 33063 Bordeaux, tél. : 05-56-99-38-00, télécopieur : 05-56-24-39-03, adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif inter-régional de Règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics 4 b Esplanade Charles de Gaulle, 33077 Bordeaux, tél. : 05-56-90-65-30, télécopieur : 05-56-90-65-00.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Bordeaux 9, rue Tastet, 33063 Bordeaux, tél. : 05-56-99-38-00, télécopieur : 05-56-24-39-03, adresse internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 bâtiment.
Réalisation des prestations de démolition, de désamiantage, de gros-oeuvre, de menuiseries extérieures et intérieures, de serrurerie, de plâtrerie, d'isolation, de faux-plafonds, de revêtements sols et murs.

Informations complémentaires : tranche ferme et conditionnelle.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.
Lot(s) 2 electricité.
Réalisation des installations électriques courants forts et faibles pour: l'armoire de distribution, les installations éclairage, éclairage de sécurité, les installations prises de courant, et divers.

C.P.V. - Objet principal : 45310000.

Mots déscripteurs
Bâtiment
Electricité
Tous corps d'état

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR