Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 56  (Morbihan) Date de parution : 05/10/2011 Date de péremption : 04/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 193A N° annonce (BOAMP) 56

Travaux de construction de 10 maisons individuelles à ossature bois, résidence La Forêt à Inzinzac-Lochrist 

1205-->
BOMP A/0193-56Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Blavet Habitat.
Correspondant : M. le directeur général, office Public de l'habitat 1 rue Mautice Thorez, 56700 Hennebont, tél. : 02-97-85-18-50, télécopieur : 02-97-85-08-59.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement collectif.

Objet du marché : travaux de construction de 10 maisons individuelles à ossature bois, Résidence La Forêt, sur la commune d'inzinzac-lochrist (56).

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
label BBC Effinergie

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours.
Origine des fonds: fonds propres, subventions, emprunts.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités techniques et financières
Capacités professionnelles.

Situation juridique - références requises : si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du jugement
Attestation sur l'honneur que le candidat n'entre pas dans aucun cas d'interdiction de soumissionner conformément à l'article 43 du Code des Marchés Publics.

Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;
Certificats de qualification Qualibat ou tout moyen de preuve équivalent
Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 60 % ;
- valeur technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 4 novembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : blavet Habitat se réserve la possibilité de négocier dans les conditions défines dans le cahier des charges.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation des entreprises est à retirer auprès de :
papeterie tonnerre
83-85 boulevard Cosmao Dumanoir - 56100 Lorient
Téléphone : 02.97.37.81.14 - télécopie : 02.97.37.81.13
Il est également disponible à l'adresse électronique suivante : www.ouestmarches.com.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : le maître d'ouvrage souhaite que les candidatures soient remises contre récépissé ou adressées par pli recommandé avec AR postal à l'adresse suivante: blavet habitat - 1 rue Maurice Thorez - 56700 Hennebont.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 septembre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : BLAVET HABITAT.
Correspondant : julien Jean-Philippe service Développement, tél. : 02-97-85-18-50, courriel : jpjulien@blavet-habitat.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes 3 Contour de la Motte CS 44416, 35044 Rennes Cedex.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 - Terrassements - VRD - Espaces verts.
Lot 2 - Gros-oeuvre.
Lot 3 - Charpente bois - Murs à ossature bois - Bardage bois.
Lot 4 - Couverture zinc - Etanchéité.
Lot 5 - Menuiseries extérieures bois.
Lot 6 - Menuiseries intérieures.
Lot 7 - Cloisons sèches / Plafonds.
Lot 8 - Revêtement de sols.
Lot 9 - Peinture.
Lot 10 - Chauffage - Plomberie - Ventilation.
Lot 11 - Electricité.

Mots déscripteurs
Bardage
Charpente
Chauffage (travaux)
Cloison, faux plafond
Couverture
Electricité
Espaces verts
Etanchéité
Gros oeuvre
Menuiserie
Peinture (travaux)
Plomberie
Revêtements de sols
Terrassement
Ventilation
Voirie et réseaux divers

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
1Produits de la culture et de l'élevage
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR