Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 29  (Finistère) Date de parution : 24/11/2011 Date de péremption : 22/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 227A N° annonce (BOAMP) 22

travaux de construction de 5 pavillons pour le compte de Brest Métropole Habitat à Lampaul Plouarzel 

0124-->
BOMP A/0227-22Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Brest Métropole Habitat.
Correspondant : Service maîtrise d'ouvrage, 68, rue de glasgow - B.P. 92251, 29222 Brest Cedex 2, tél. : 02-29-00-45-95, télécopieur : 02-29-00-45-33, courriel : services.techniques@brestmetropole-habitat.fr, adresse internet : http://brestmetropolehabitat.bretagne-marchespublics.com.

Objet du marché : construction de 5 pavillons à lampaul plouarzel.

Type de marché de travaux : exécution.

Caractéristiques principales :
les variantes ne sont acceptées que si le candidat répond également à l'offre de base ou si le c.c.t.p. Stipule que le candidat peut répondre à la base ou à des variantes qui y sont décrites ou que le candidat propose de sa propre initiative

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 120 jours à compter de la notification du marché.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail ;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Autres renseignements demandés :
- : attestation d'assurance de l'année 2011.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 22 décembre 2011, à 17 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires : retrait des dossiers : téléchargeable sur bretagne-marchespublics.com - ou sur demande au service technique de brest métropole habitat.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 novembre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Brest métropole habitat.
68 rue de glasgow - B.P. 92251, 29222 Brest Cedex 2.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Urbalis.
4 rue des alouettes, 29490 Guipavas, tél. : 02-98-02-90-97, télécopieur : 02-98-02-90-98.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Brest métropole habitat.
68 rue de glasgow - B.P. 92251, 29222 Brest Cedex 2, tél. : 02-29-00-45-04, télécopieur : 02-29-00-45-33.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de rennes hôtel de bizien - 3 contour de la motte
cs 44416, 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, télécopieur : 02-96-63-56-84.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Accueil du tribunal administratif de rennes hôtel de bizien - 3 contour de la motte
cs 44416, 35044 Rennes Cedex, tél. : 02-23-21-28-28, télécopieur : 02-96-63-56-84.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 - Gros oeuvre.
Lot 2 - Charpente bois.
Lot 3 - Couverture.
Lot 4 - Menuiseries extrieures PVC.
Lot 5 - Cloisons / Doublages / Plafonds.
Lot 6 - Menuiseries intérieures.
Lot 7 - Carrelage / Faience / Revêtement de sol.
Lot 8 - Peinture.
Lot 9 - Ventilation / Plomberie.
Lot 10 - Electricité.

Mots déscripteurs
Carrelage
Charpente
Cloison, faux plafond
Couverture
Electricité
Gros oeuvre
Menuiserie
Peinture (travaux)
Plomberie
Revêtements de sols
Revêtements muraux
Ventilation

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR