Contact Inscription gratuite Retrouvez-nous sur
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 60  (Oise) Date de parution : 18/11/2011 Date de péremption : 16/12/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 223A N° annonce (BOAMP) 55

travaux construction d'une cantine scolaire pour une centaine d'enfants, du regroupement à Acy en Multien 

0118-->
BOMP A/0223-55Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Acy en Multien.
Correspondant : Mme le maire, 8 rue de la libération, 60620 Acy-en-Multien, tél. : 03-44-87-22-16.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Commune.

Objet du marché : recueil de candidatures et d'offres pour un marché de travaux concernant la construction d'une cantine scolaire à acy-en- multien, pour une centaine d'enfants, du regroupement acy-en-multien et rosoy.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45000000.

Lieu d'exécution : acy en multien, 60620 Acy-en-Multien.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
construction d'une cantine scolaire à acy-en- multien, pour une centaine d'enfants
Refus des variantes.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 9 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er février 2012.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : les capacités techniques, financières, professionnelles conformément à l'article 52 du code des marchés publics.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.

Autres renseignements demandés :
- : note de présentation de l'entreprise en indiquant ses moyens matériels et humains, l'organisation du service après-vente pour des prestations de même nature (en annexe au dc2 si utilisation de ce document et tout document complémentaire).
pieces relatives a l'offre: fournir les éléments figurant dans le règlement de consultation.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix : 60 % ;
- valeur technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 16 décembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement, sur demande écrite adressée en mairie d'acy-en-multien, ou sur place après prise de rendez-vous convenu par téléphone pendant les heures d'ouverture de la mairie : lundi de 17 heures à 19 heures et mercredi de 09 heures à 12 heures.
Le dossier peut être téléchargé sur la plate-forme e-marchéspublics.com.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 novembre 2011.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Idoneis.
Correspondant : M. Olsem 25 rue méchain, 02000 Laon, tél. : 03-23-22-61-06, télécopieur : 03-23-22-40-07, courriel : contact@idoneis.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Fhr.
Correspondant : M. Hochart rue de lignières, 80500 Guerbigny, tél. : 03-22-37-09-86, télécopieur : 03-22-37-09-87, courriel : fhr@wanadoo.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif d'amiens 14 rue lemerchier, 80000 Amiens, tél. : 03-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr, télécopieur : 03-22-33-61-71.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du tribunal administratif d'amiens 14 rue lemerchier, 80000 Amiens, tél. : 03-22-33-61-70, courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr, télécopieur : 03-22-33-61-71.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1 v.R.D.
v.r.d pour la construction d'une cantine scolaire.
Lot(s) 2 gros-oeuvre, carrelage, faience, ravalements.
Gros-oeuvre, Carrelage, Faience, Ravalements pour la construction d'une cantine scolaire.
Lot(s) 3 charpente.
Charpente pour la construction d'une cantine scolaire.
Lot(s) 4 couverture, étanchéité.
Couverture, étanchéité pour la construction d'une cantine scolaire.
Lot(s) 5 menuiseries extérieures.
Menuiseries extérieures pour la construction d'une cantine scolaire.
Lot(s) 6 plâtrerie, faux plafonds, menuiseries intérieures.
Plâtrerie, Faux plafonds, Menuiseries intérieures pour la construction d'une cantine scolaire.
Lot(s) 7 peinture.
Peinture pour la construction d'une cantine scolaire.
Lot(s) 8 plomberie, sanitaires, chauffage, traitement de l'air.
Plomberie, Sanitaires, Chauffage, Traitement de l'air pour la construction d'une cantine scolaire.
Lot(s) 9 electricité, ssi.
Electricité, SSI pour la construction d'une cantine scolaire.
Lot(s) 10 equipements de cuisine.
Equipements de cuisine pour la construction d'une cantine scolaire.

Mots déscripteurs
Carrelage
Charpente
Chauffage (fourniture)
Couverture
Cuisine (équipement)
Electricité
Gros oeuvre
Menuiserie
Peinture (travaux)
Plâtrerie
Plomberie
Sanitaire
Voirie et réseaux divers

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
29Machines et équipements
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
> ARCHIVES
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR