Contact Inscription gratuite
Connexion
Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 62  (Pas-de-Calais) Date de parution : 18/10/2011 Date de péremption : 08/11/2011
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 202A N° annonce (BOAMP) 72

travaux de construction de la maison de l'initiative et de l'emploi à Carvin 

1218-->
BOMP A/0202-72Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SEM ADEVIA.
Correspondant : M. le président, centre d'affaires Artéa - 2 rue Joseph-Marie Jacquard, B.P. 135, 62803 Liévin Cedex.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Objet du marché : travaux de construction de la maison de l'initiative et de l'emploi à CARVIN (62220).

Type de marché de travaux : exécution.

Lieu d'exécution : rue Claude Chappe, 62220 Carvin.

Code NUTS : FR302.

Caractéristiques principales :
travaux de construction de la maison de l'initiative et de l'emploi à CARVIN
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché comprenant 1 tranche ferme et 4 tranches conditionnelles définies au CCTP. Allotissement en 14 lots : n° 1 " gros-oeuvre ", n° 2 " charpente bois/ossature bois/vêture ", n° 3 " étanchéité/couverture ", n° 4 " menuiseries extérieures bois ", n° 5 " menuiseries métalliques/ serrurerie ", n° 6 " plâtrerie ", n° 7 " menuiseries intérieures bois ", n° 8 " carrelage / faience ", n° 9 " sols souples ", n° 10 " peinture ", n° 11 " plomberie / chauffage / ventilation / climatisation ", n° 12 " électricité ", n° 13 " ascenseur ", n° 14 " v.r.d. / espaces verts ".
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : lot 4 : Option n° 1 " remplacement des châssis bois par des châssis en aluminium ".

Des variantes seront-elles prises en compte : oui.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 14 mois à compter de la notification du marché.

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er décembre 2011.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : prix global forfaitaire, non actualisable et non révisable, 60 jours à émission de la facture.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : marchés confiés soit à une entreprise individuelle, soit à un groupement d'entreprises avec mandataire solidaire de ses cotraitants à l'égard du maître d'ouvrage; il ne sera pas possible de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire l'ensemble des pièces listées à l'article 3.2 du règlement de consultation, et ce dans les conditions qui y sont fixées.

Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire l'ensemble des pièces listées à l'article 3.2 du règlement de consultation, et ce dans les conditions qui y sont fixées.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix de l'ensemble des prestations : 60 % ;
- valeur technique de l'offre décomposée : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 8 novembre 2011, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 3909.00T.

Renseignements complémentaires .

Procédure adaptée ouverte (avec possibilité de négociation), selon l'article 10 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 en application de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005. Le délai prévisionnel d'exécution de la mission court à compter de l'ordre de service émis par le maître d'ouvrage qui prescrira de commencer le démarrage des travaux(et non à compter de la notification du marché) ; ce délai inclut 1 (un) mois de période de préparation de chantier.précisions sous-critères jugement des offres :le maître d'ouvrage, après sélection des candidats, ouvrira les deuxièmes enveloppes transmises par les seuls candidats sélectionnés et choisira l'offre économiquement la plus avantageuse à l'issue d'un classement, selon les critères suivants pondérés :

. CRITERE 1 : prix de l'ensemble des prestations (pondération 60 %)

. CRITERE 2 : valeur technique de l'offre (pondération 40 %) décomposée en sous-critères suivants :

. CRITERE 1 : prix de l'ensemble des prestations (pondération 60 %)

. CRITERE 2 : valeur technique de l'offre (pondération 40 %) décomposée en sous-critères suivants :
- le mode opératoire (20 %) ;
- moyens affectés à la réalisation de l'opération (6 %) ;
- caractéristiques techniques de l'offre (8 %) ;
- plans d'ensemble et de détail explicitant les offres (4 %) ;
- description concernant les procédés d'exécution envisagés (4 %) ;
- respect du délai au travers du calendrier prévisionnel, remis par le candidat, présentant la durée de l'opération (6 %) ;
- une note sommaire indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier, et la réduction de toute nuisance éventuelle pour les riverains de l'opération (10 % %) ;
- une note descriptive des installations d'hygiène prévues et explicative sur les espaces habilités riverains, sur les installations de la base de vie que l'entreprise mettra en place pour le chantier et les mesures prises visant à la protection de l'environnement (10 %).

Ces critères s'appliquent à l'ensemble des lots du marché.

Le maître de l'ouvrage se réservera la possibilité de négocier avec les 3 candidats les mieux classés après un premier classement opéré sur la base des critères définis ci-dessus. La négociation, si elle a lieu, se déroulera en une seule phase.

Le marché sera ensuite attribué par le maître d'ouvrage à l'issue d'un classement des offres sur la base des critères de sélection précisés ci-avant et après négociation.

Les candidats désirant se rendre sur le site sont informés qu'il s'agit d'un espace public accessible librement.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Le dossier de consultation est disponible : gratuitement, par téléchargement sous forme dématérialisé via le site internet http://www.achatpublic.com (Salle des marchés "Entreprise " référence 3909.00t dans le module de " recherche avancée ") et sur support papier ou sur support physique électronique (Cd-Rom). Un exemplaire du dossier de consultation est remis ou envoyé à chaque candidat contre paiement des frais de reprographie d'un montant de : 100 EUR par dossier papier par chèque libellé à l'ordre de sem adevia et gratuitement par cd rom. Le dossier est à retirer sur place ou est envoyé après demande du candidat en temps utile auprès du maître de l'ouvrage, par télécopieur, par mail, par courrier, à l'adresse suivante : sem adevia - centre d'affaires Artéa - 2, rue Joseph Marie Jacquard - B.P. 135 - 62803 lievin Cedex - Mme Virginie FENET - tel : 03 21 44 85 42- télécopieur : 03 21 44 69 47 - e-Mail : v.fenet@adevia.fr - heures d'ouvertures des bureaux :du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h, hormis 1er Novembre, jour férié. Par courrier, le dossier sera envoyé dans les 6 jours au plus tard de la demande. Si le prestataire désire des exemplaires supplémentaires du dossier de consultation, ceux-ci pourront être adressés ou mis à sa disposition, à la même adresse et dans les mêmes conditions que précisées ci-avant, sur demande préalable (6 jours à l'avance), au prix unitaire de : 100 EUR. Dans le cas d'une remise contre paiement des frais de reprographie, le dossier ne sera remis ou envoyé aux candidats qu'après réception par le maître de l'ouvrage du chèque de paiement à l'adresse ci-dessus.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : la transmission des candidatures et des offres par voie électronique n'est pas autorisée. Horaires d'ouverture des locaux où seront remis les dossiers contenant les offres : du lundi au vendredi, de 08h30 à 12h et de 14h à 17h, hormis les jours fériés.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Sem Adévia.
Correspondant : M. le président centre d'affaires Artéa - 2 rue Joseph-Marie Jacquard, B.P. 135, 62803 Liévin Cedex.

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : SEM ADEVIA.
Correspondant : M. BOLLART Benoit - responsable opérationnel " Développement Economique " centre d'affaires ARTEA - 2 rue Joseph Marie Jacquard - B.P. 135 - 62803 Cedex E-Mail : b.bollart@adevia.fr - tel : 03.21.44.85.42 - télécopieur: 03.21.44.69.47.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : SEM ADEVIA.
Correspondant : Mme Virginie Fenet centre d'affaires Artéa - 2 rue Joseph-Marie Jacquard, B.P. 135, 62803 Liévin Cedex, tél. : 03-21-44-85-42, télécopieur : 03-21-44-69-47, courriel : v.fenet@adevia.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1 - gros-oeuvre.
Lot 2 - charpente bois/ossature bois/vêture.
Lot 3 - étanchéité/couverture.
Lot 4 - menuiseries extérieures bois.
Lot 5 - menuiseries métalliques/ serrurerie.
Lot 6 - plâtrerie.
Lot 7 - menuiseries intérieures bois.
Lot 8 - carrelage / faience.
Lot 9 - sols souples.
Lot 10 - peinture.
Lot 11 - plomberie / chauffage / ventilation / climatisation.
Lot 12 - électricité.
Lot 13 - ascenseur.
Lot 14 - v.r.d. / espaces verts.

Mots déscripteurs
Ascenseur
Charpente
Chauffage (travaux)
Couverture
Electricité
Espaces verts
Etanchéité
Gros oeuvre
Menuiserie
Plâtrerie
Plomberie
Revêtements de sols
Voirie et réseaux divers

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
1Produits de la culture et de l'élevage
45Travaux de construction
 
    


SERVICES ENTREPRISES
> POUR LES ENTREPRISES
SERVICES ETABLISSEMENTS PUBLICS
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
AIDE / ARCHIVES / RÉSEAU SOCIAUX
> AIDE
> ARCHIVES
RETROUVEZ-NOUS SUR