Si vous avez un problème d'affichage, appuyez sur Ctrl + F5
Contact Inscription gratuite Demande d'information Retrouvez-nous sur

Connexion

Veuillez vous identifier
Login      *
Mot de passe       *

MARCHE SELECTIONNE

    
Département 91  (Essonne) Date de parution : 19/10/2011 Date de péremption : Non disponible ou avis rectificatif
Annee : 2011 Edition (N°. BOAMP): 203A N° annonce (BOAMP) 113

travaux de construction de la maison du parc régional du gatinais à Milly La Forêt 

1219-->
BOMP A/0203-113Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : conseil général de l'Essonne.
Correspondant : M. Président Le, boulevard de france, hôtel du département boulevard de france, hôtel du département, 91012 Evry Cedex.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

Objet du marché : travaux de construction de la maison du parc Régional du Gatinais à Milly la Forêt - lot 5 - finitions.

Type de marché de travaux : exécution.

C.P.V. - Objet principal : 45450000.

Lieu d'exécution : 20 boulevard du Maréchal Lyautey, 91490 Milly-la-Forêt.

Code NUTS : FR104.
L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :
la présente consultation a pour objet les travaux de construction de la maison du parc Régional du Gatinais à Milly la Forêt - lot 5 - finitions
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : l'opération est divisée en 7 lots; la présente consultation concerne uniquement le lot n° 5 - finitions.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : oui. Ce marché pourra faire l'objet d'éventuels avenants.
Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot.

Cautionnement et garanties exigés : une retenue de garantie de 5 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 111 du code des marchés publics.
Marché financé sur les fonds propres de la collectivité.
Délai global de paiement 30 jours.
Conditions du ccag/travaux.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : entreprise générale ou groupement solidaire.

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Critères de sélection des candidatures : les candidats devront fournir une déclaration d'intention de soumissionner ou Dc1, la déclaration du candidat Dc2 et si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.

Capacité économique et financière - références requises : les candidats devront fournir une déclaration de chiffre d'affaires global des 3 derniers exercices disponibles et une déclaration des effectifs moyens annuels et du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : les candidats devront fournir des références de travaux de même type et de même importance pour chaque lot datant de moins de 5 ans, indiquant le montant, la date et le maître d'ouvrage public ou privé ; les travaux sont prouvés par des attestations du maître d'ouvrage ou à défaut par une déclaration de l'opérateur économique.

Marché réservé : non.

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 0628_2_05.

Renseignements complémentaires : toute demande de renseignement doit être formulée par écrit.dématérialisation des procédures, le dossier de consultation des entreprises est disponible à l'adresse suivante : http://www.marches.essonne.fr. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation. Les plis peuvent aussi être remis par envoi en recommandé ou déposés contre récépissé. Le délai d'exécution du lot 5 est de 7 mois à compter de la date de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux objet du marché, y compris la période de préparation de chantier de 2 mois ainsi que les intempéries prévues au CCAP. Ce délai s'inscrit dans le délai de 13 mois donné aux lots 1, 2, 3, 4, 6 et 7.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13h30 à 16h30.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 octobre 2011.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : conseil général de l'Essonne - Direction des finances et de la commande publique - services des marchés.
hôtel du département - boulevard de France - 3e étage - w301 boulevard de france, hôtel du département, 91000 Evry Cedex, adresse internet : http://marches.essonnes.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : conseil général de l'Essonne - direction de la construction et des bâtiments.
Correspondant : Mme Jourjon Dominique hôtel du département - boulevard de france boulevard de france, hôtel du département, 91012 Evry Cedex, tél. : 01-60-91-76-96, télécopieur : 01-60-91-97-10, courriel : djourjon@cg91.fr, adresse internet : http://marches.essonne.fr.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : conseil général de l'Essonne - direction de la construction et des bâtiments - services des marchés.
Correspondant : Mme Jeuffroy Nathalie hôtel du département - boulevard de france boulevard de france, hôtel du département, 91012 Evry Cedex, tél. : 01-60-91-78-36, télécopieur : 01-60-91-97-10, courriel : njeuffroy@cg91.fr, adresse internet : http://marches.essonne.fr.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : conseil général de l'Essonne - direction de la construction et des bâtiments - services des marchés.
Correspondant : Mme Jeuffroy Nathalie 1 rue edouard branly immeuble france essonne bureau 605 boulevard de france, hôtel du département, 91012 Evry Cedex, tél. : 01-60-91-78-36, télécopieur : 01-60-91-77-55, courriel : njeuffroy@cg91.fr, adresse internet : http://marches.essonnes.fr.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de versailles 56 avenue saint cloud, 78000 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, télécopieur : 01-39-20-54-36, adresse internet : http://ta-versailles.juradm.fr.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de versailles 56 avenue saint cloud, 78000 Versailles, tél. : 01-39-20-54-00, télécopieur : 01-39-20-54-36, adresse internet : http://ta-versailles.juradm.fr.

Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 5 finitions.
Les travaux concernent les finitions.

C.P.V. - Objet principal : 45450000.

Mots déscripteurs
Bâtiment

Classe d'Activité
ClasseDescription de la classe d'activité
45Travaux de construction
 
    


NOS SERVICES
> POUR LES ENTREPRISES
> POUR LES ACHETEURS PUBLICS
CONTACT / TELECHARGEMENTS / AIDE
> CONTACT
> TELECHARGEMENTS
Aide / Réseau sociaux
> AIDE
RETROUVEZ-NOUS SUR